Шаблон договора подряда: Страница не найдена

Содержание

Договор подряда образец типовая форма

 

  1. Существенные условия договора подряда

  2. Типовая форма договора подряда

  3. Как составить акт приемки выполненных работ

  4. Комментарии к договору подряда

  5. Если подрядчик некачественно выполнил работу

  6. Скачать договор подряда

  7. Полезные ссылки по теме

 

 

 

Договор подряда — типовая форма

 ________________________________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем ___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании 

________, с одной стороны, и _________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)

именуем ____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании 

________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:______________________

Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора

2. Цена договора

 2.1. Цена договора составляет _________________________________________________.

2.2. Цена договора включает в себя _____________________________________________.

2.3. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего договора.

3. Условия оплаты

 3.1. Оплата по настоящему договору производится ______ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т. п.)

3.2. Форма оплаты _______________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив и т.п.)

3.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов

4. Сроки исполнения

4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ (приложение).

4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: _______________________________.

4.3. Срок действия договора: начало _____________________; окончание ______________________________.

5. Обязательства сторон

 5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации ________________________.

5.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

5.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

5.1.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.

5.1.5. Осуществить страхование объекта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ.

5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором.

5.2.3. Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере ______________ % цены договора за каждый день просрочки.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Действие непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленномзаконодательством порядке.

9. Порядок изменения и дополнения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

– задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;

– снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

– при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

– при уменьшении стоимости работ более чем на ___________ % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;

– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

9.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

9.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия

10.1. Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.2. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается продолжительностью 24 месяца.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.7. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.8. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.10. Другие условия по усмотрению сторон _______________________________________________________

10. 11. К договору прилагается календарный план работ (приложение).

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

От Заказчика:
Генеральный директор
_________________ Фамилия И.О.
м.п.
От Подрядчика:
Генеральный директор
_________________ Фамилия И.О.
м.п.
   

 

 

Полезные ссылки по теме «Образец договора подряда»

  1. Если подрядчик некачественно выполнил работу

  2. Договор о реализации туристского продукта

  3. Особенности договора аренды банковской ячейки

  4. Обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования экономических споров

  5. Ошибки в договоре и их последствия

  6. Как составить акт приемки выполненных работ

  7. Как правильно составить акт приема-передачи товара, оборудования и другого имущества

  8. Как правильно составить акт приемки оказанных услуг

  9. Договор оказания услуг

  10. Договор оказания юридических услуг

  11. Договор оказания консультационных услуг

  12. Договор оказания услуг по обучению (образовательных услуг)

  13. Договор на создание (разработку) сайта

  14. Договор аутстаффинга

  15. Договор займа

  16. Договор купли-продажи

  17. Договор купли-продажи автомобиля

  18. Договор подряда

  19. Договор поставки товаров оптовой организации

  20. Типовая форма договора о проведении технического осмотра

  21. Что такое договор

  22. Как составить договор

  23. Заключение договора

  24. Оферта

  25. Акцепт

  26. Предмет договора

  27. Существенные условия договора

  28. Изменение и расторжение договора

  29. Особенности кредитного договора

  30. Проверка «юридической чистоты» квартиры

  31. Что должен содержать договор

  32. Особенности договора подряда жилья

  33. Особенности кредитного договора

  34. Налоговые риски договора

  35. Проверка контрагентов на добросовестность

  36. Положение о закупках

Tags: договор, договор подряда, образец договора подряда, типовая форма договор подряда

Договор подряда 2021 года: образец бланка договора на строительные и прочие подрядные услуги с физическими и юридическими лицами для бесплатного скачивания в Word, PDF

Договор подряда – это документ, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить работы по заданию другой стороны (заказчика) и сдать их результаты в установленные сроки. Наиболее распространенным является договор строительного подряда, но  он также используется и в других сферах, включая проектно-изыскательные, конструкторские, технологические работы, IT, финансовые услуги, бытовые услуги и т. д. 

Заказчик имеет право заключить договор подряда с физическим лицом или с юридическим лицом. Если иное не установлено условиями договора, подрядчику разрешается привлечь для выполнения своих работ стороннее лицо и заключить с ним договор субподряда, выступая в роли генерального подрядчика. Приемка работ по договорам подряда и субподряда подтверждается составлением акта сдачи-приемки выполненных работ.

Как заполнять договор подряда?

 В договор подряда вносятся следующие обязательные сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Сведения о заказчике и подрядчике: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Для юридических лиц указываются их реквизиты, а также сведения о том, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием работ, которые обязан выполнить подрядчик, сроков и порядка их сдачи, стоимости.
  • Порядок оплаты выполненных работ.
  • Информацию о сроках действия договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других
документов.

Образец бланка договора на подрядные работы 2021 года

Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора подряда на выполнение работ и оказание услуг, действующий в 2021 году:

  • Бланк договора подряда 2021 года в Word.
  • Бланк договора подряда 2021 года в PDF.

Станьте пользователем сервиса КУБ, и вам больше не придется заполнять договоры на подрядные работы и другие документы вручную – система будет делать это в автоматическом режиме.

 

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация
выставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Выгоды

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизация
отправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Отправка счета на e-mail покупателя

Выгоды

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

НАПИШИТЕ ЭКСПЕРТУ

Загрузка…

Договор подряда с физическим лицом на выполнение работ 2020 и 2021

Договор подряда — это соглашение, по которому одна сторона (подрядчик) выполняет по заданию другой стороны (заказчика) работу и сдает ее результат заказчику. Последний принимает и оплачивает итоги деятельности подрядчика.

Иногда в организации возникают ситуации, когда штатные сотрудники не в состоянии выполнять трудовые обязанности. В таком случае привлекают внештатного сотрудника и заключают с ним не трудовой, а гражданско-правовой договор (ГПД). Важно составить его грамотно — так, чтобы учесть все отличия от трудового.

Виды ГПД

ГПД заключается в отношении деятельности, которую выполняет работник, в том числе состоящий в штате учреждения. Сотрудники компании тоже вправе привлекаться к обязанностям, которые не являются их основными, как в порядке, определенном законодательством — Трудовым кодексом, так и путем заключения соглашения с подрядчиком.

Существенные условия ГПД — это его предмет, вещественный результат выполняемых по заданию контрагента задач, которые исполнитель обязывается закончить к определенному сроку.

Вот как выглядит договор на подрядные работы с физическим лицом (оказание услуг).

Гражданским кодексом РФ предусмотрены следующие виды ГПД (договор между физическими лицами на выполнение работ тоже входит в их число):

  • бытового подряда. Особенность — назначение создаваемой вещи. Она используется для личного, не связанного с коммерческой деятельностью потребления;
  • строительного подряда. Предмет — здания и сооружения. Предусматривается как создание нового объекта, так и его реконструкция, капитальный ремонт, монтаж и прочие действия, относящиеся к строительству;
  • на выполнение проектных и изыскательских работ. Этот вид трудовой деятельности, как правило, предшествует заключению строительного подряда. Специфика: создание технической документации;
  • работы для государственных и муниципальных нужд. Заказчиком является российский государственный или муниципальный орган. Он заключает с подрядчиком соответствующее соглашение на основании результатов торгов, проведение которых регламентируется специальным законом.

Важный нюанс: гражданско-правовой договор с физлицом на выполнение работ нельзя заключить с человеком при условии выполнения им функции штатного сотрудника и подчинения внутренним правилам и трудовому распорядку. Если выяснится, что ГПД прикрывает трудовые отношения, то его признают мнимым. В таком случае работодателя вправе привлечь к административной ответственности.

Выявлением притворности соглашения занимаются:

  • налоговые инспекторы;
  • представители трудовой инспекции, если сотрудник обратится с жалобой о неправомерном заключении с ним ГПД вместо трудовых отношений.

Отличия от трудового

Нередко проверяющие органы пытаются доказать, что договор подряда с работником заключен неправомерно, а сложившиеся отношения являются трудовыми. Чтобы избежать претензий с их стороны, необходимо в полной мере учитывать основные отличия отношений со штатным сотрудником от подрядчика. Указанные отличия представлены в таблице.

Признак

Трудовой договор

ГПД

Цель, которую подразумевает

Процесс выполнения

Результат

Отношения сторон

Подчинение работника работодателю

Равенство заказчика и исполнителя

Кто выполняет

Обязанности физическое лицо исполняет только лично, один

Допускается привлечение субисполнителя

Оплата

Сотрудник регулярно получает зарплату, исходя из отработанного времени или объема труда. Также предусмотрены премии.

Оплата труда не носит регулярный характер. Исполнитель получает сумму денег за конкретный результат. Вознаграждение корректируется в зависимости от качества работы — заказчик вправе принимать или не принимать результаты работы (в конечном счете подписывается акт сдачи-приемки).

Условия и обязательства

Работодатель обязан обеспечить сотруднику рабочее место и все необходимое оборудование

Рабочее место исполнитель определяет по собственной инициативе. Необходимым оборудованием обеспечивает себя самостоятельно

Регулирование процесса труда

Работник подчиняется правилам внутреннего распорядка

Исполнитель работает в удобное для него время

Документооборот

Работодатель издает приказ о приеме на работу, вносит соответствующую запись в трудовую книжку работника

Никаких дополнительных документов, кроме самого договора и акта по результатам, не составляют

Гарантии и компенсации

Работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные ТК РФ, оплата отпуска, больничного, пособий и т. д.

Гарантии и компенсации, предусмотренные ТК РФ, не предоставляются

Срок действия

Как правило, заключается на неопределенный срок

В основном, носит разовый характер. Его заключают на выполнение определенного задания, оказание услуги — с указанием стоимости работ

Содержание и условия

Определяя юридически значимое содержание ГПД, необходимо руководствоваться главами 37 и 39 Гражданского кодекса РФ, а не статьей 57 Трудового кодекса РФ. В соглашении не должны содержаться термины трудового права. Вместо слов «работодатель» и «работник» используют слова «заказчик» и «исполнитель» или «подрядчик». Слово «зарплата» заменяется понятием «вознаграждение». Нельзя использовать термины «рабочее время», «время отдыха», «отпуск». Это связано с тем, что на подрядчиков — физических лиц не распространяются гарантии, предусмотренные ТК РФ. Например, права на оплачиваемый отпуск, различные пособия, выплату больничных и т. д.

НДФЛ с вознаграждений подрядчикам

С выплат гражданам по ГПД удерживают НДФЛ, поскольку в этом случае организация признается налоговым агентом.
Вознаграждение (аванс) включают в налогооблагаемую базу по НДФЛ в день выплаты вознаграждения (аванса) в денежной или натуральной форме (п. 1 ст. 223 НК РФ). Не имеет значения, в каком налоговом периоде лицом будут выполнены работы или оказаны услуги. Налог удерживают в день фактической выплаты дохода независимо от того, что собой представляет эта выплата — аванс или окончательный расчет.

Страховые взносы с вознаграждений подрядчикам

Независимо от того, какой налоговый режим применяет компания, с вознаграждений физическим лицам по подрядным контрактам начисляются взносы на обязательное пенсионное (в Пенсионный фонд) и медицинское страхование (ст. 420 НК РФ). К ним относятся типовой договор подряда на выполнение работ, выполнение авторского заказа, передачу авторских прав, предоставление прав использования произведений. По другим ГПД (например, по договору аренды) начислять страховые взносы не нужно.

Взносы на обязательное социальное страхование в ФСС не начисляются (подп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ).

Взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний начисляют, только если обязанность организации платить их предусмотрена ГПД (абз. 4 ст. 5, п. 1 ст. 20.1 Закона от 24.07.1998 №125-ФЗ).

Правовые документы

Образец договора подряда на выполнение ремонтных работ в 2020 и 2021 году

Договор подряда на выполнение ремонтных работ — это документ, регулирующий правовые отношения сторон в процессе оказания услуг. Регулирует только бытовые (не связанные с предпринимательскими) отношения.

Обязательно ли заключать договор

Ремонт квартиры предполагает значительные денежные затраты и требует соблюдения технологии выполнения всех этапов, а иногда и согласования с надзорными органами. Некачественные услуги влекут за собой причинение убытков как собственнику квартиры, так и его соседям. При отсутствии письменного соглашения взыскать убытки с исполнителя практически невозможно. Рекомендуем во всех случаях, независимо от объема, составлять документ письменно.

Общие требования к договору

Отношения сторон по ремонтным работам в квартире регулируются договором бытового подряда (ст. 730 — 739 ГК РФ). Документ составляется в простой письменной форме в двух экземплярах и подписывается сторонами. Обратите внимание, п. 1 ст. 730 ГК РФ закрепляет условие: подрядчиком вправе быть только лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (юрлицо, ИП, самозанятый).

Соглашение является публичным (ст. 426 ГК РФ) — подрядчик оказывает услуги каждому, кто к нему обратится, цена услуг одинакова для потребителей соответствующей категории. К отношениям применяются нормы о защите прав потребителей.

Содержание договора

Обязательно наличие существенных условий: предмета и срока. Укажите стоимость, права и обязанности сторон. Определите, из чьих материалов выполняются работы: предоставит подрядчик или собственник квартиры.

При предоставлении материалов исполнителем другая сторона оплачивает их полностью или частями. Допустимо предоставление материалов в кредит или рассрочку (ст. 733 ГК РФ). В случае предоставления материалов заказчиком стороны фиксируют письменно характеристики и цену передаваемых материалов.

Предмет соглашения

Предметом являются ремонтные работы для удовлетворения бытовых или иных личных потребностей заказчика. Укажите подробно перечень, срок начала и окончания для каждого этапа. Какие материалы используются на каждом этапе, объем. Конкретизируйте вид ремонта: капитальный или косметический.

1. Предмет

1.1.Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика ________________________________________________ (указать работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности) и сдать результат, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить его.

1.2. Подрядчик не вправе навязывать Заказчику включение дополнительной работы.

1.3. Выполнение указанной в п. 1.1 работы производится Подрядчиком из собственных материалов.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить работу, указанную в п. 1.1, своими силами без привлечения третьих лиц. (Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения задания Заказчика. В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия третьих лиц.)

Обязанности сторон

Независимо от условий соглашения, подрядчик обязан:

  • предоставить исчерпывающую информацию по услугам, которые он предоставляет;
  • возместить убытки, вызванные необоснованным уклонением от заключения соглашения (пункт 4 статьи 445 ГК РФ), непредоставлением необходимых сведений об услугах;
  • сообщить о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата, о возможных для самого заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований;
  • устранить недостатки в случае некачественных услуг.

Обязанности заказчика:

  • оплатить услуги и, при необходимости, материалы;
  • принять услуги.

Сроки выполнения работ

Закон не устанавливает обязательных сроков. Этот вопрос регулируется письменным соглашением. Сроки указывают в самом документе или приложении (смете). Допустимо указать как общий срок, так и поэтапно.

Порядок оплаты

Цена устанавливается как полностью за все услуги, так и отдельно для каждого этапа. По соглашению сторон заказчик оплачивает услуги после их сдачи или при заключении соглашения полностью, либо авансом (ст. 735 ГК РФ). Закон не запрещает производить оплату в рассрочку.


Правовые документы

Договор подряда — шаблон, образец онлайн

По Договору подряда (далее «Договор«) одна из сторон (далее «Подрядчик«) обязуется выполнить в установленный срок определенный объем работ и предоставить результат таких выполненных работ другой стороне (далее «Заказчик«), а Заказчик обязуется принять такой результат и оплатить его.

Суть выполняемых работ по Договору может заключаться в (1) создании или проектировке новой вещи или иного объекта; или (2) ремонте (модификации) уже существующей вещи или объекта.

Не менее важным моментом в согласовании условий Договора является наличие необходимых материалов и оборудования у Подрядчика для надлежащего выполнения условий Договора. Стороны самостоятельно могут определить следующие моменты:

(1) за чей счет и средства будут предоставлены материалы, необходимые Подрядчику для выполнения работы по Договору.

Если материалы должны быть предоставлены Заказчиком, в таком случае стороны Договора имеют возможность согласовать перечень, характеристики и сроки предоставления материалов. Фактическая передача материалов между Заказчиком и Подрядчиком оформляется отдельным актом приема-передачи материалов. Стоит отметить, что перечень, характеристики и стоимость материалов, необходимых Подрядчику по настоящему Договору, должны быть указаны в отдельном Дополнении об утверждении характеристик материалов, необходимых для выполнения работ.

Если же материалы предоставляются самостоятельно Подрядчиком, в таком случае сторонам требуется согласовать включается ли стоимость таких материалов в общею стоимость выполняемых работ Подрядчиком или нет.

Если сторонами согласовано, что стоимость материалов не включена в общею стоимость выполняемых работ, сторонам требуется определить сроки в течение которых Заказчик обязуется дополнительно совершить оплату таких материалов, а также перечень и характеристики материалов, необходимых Подрядчику.

(2) за чей счет и средства будет предоставлено оборудование, необходимое Подрядчику для выполнения работы по Договору.

Если оборудование должно быть предоставлено Заказчиком, в таком случае стороны Договора согласовывают сроки и технические характеристики оборудования. Перечень и характеристики оборудования, необходимого Подрядчику по настоящему Договору, должны быть указаны в отдельном Дополнении об утверждении перечня оборудования, необходимого для выполнения работ.

Важно отметить, что фактическая передача оборудования между Заказчиком и Подрядчиком оформляется отдельным актом приема-передачи оборудования.

Стороны также могут согласовать дополнительные требования к качеству результата выполненных работ. Если такие требования не согласованы, Заказчик имеет право в течение 2 (двух) лет от момента принятия результата работ предъявить к Подрядчику какие-либо претензии о качестве выполненных работ.

Дополнительно, проект разработанного Договора предлагает сторонам определить следующие важные условия, в частности:

(1) определение сроков оплаты.

(2) порядок проведения расчетов между сторонами. ом банковского перевода.

(3) права и обязанности сторон Договора, а также меры ответственности, применяемые к сторонам за нарушение условий Договора.

(4) основания для расторжения Договора каждой из Сторон.

Особенности заключения Договора подряда

Основными существенными условиями без которых заключенный Договор подряда считается незаключенным являются условия о виде и объеме выполняемых работ, стоимости таких работ, а также сроков их выполнения.

Сторонам в проекте данного Договора требуется согласовать детальный перечень и объем работ, который Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика. Стороны настоящего Договора по своему собственному усмотрению могут (1) изложить детальный перечень и объем выполняемых Подрядчиком работ непосредственно в тексте самого Договора; или (2) указать детальный перечень и объем таких работ в отдельном Дополнении «Об утверждении перечня и видов выполняемых работ по Договору».

Следующим существенным условием, требующим согласования сторон, является условие о цене. Цена может быть определена сторонами в тексте самого Договора или в отдельной смете, прилагающейся в качестве дополнения к Договору. Стоимость работ может быть зафиксирована в виде твердой суммы или приблизительной. Если стоимость работ зафиксирована твердой суммой, значит Подрядчик не в праве требовать ее увеличения, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. Если стоимость работ зафиксирована приблизительной суммой, значит Заказчик осведомлен, что в ходе выполнения Работ по данному Договору у Подрядчика может возникнуть необходимость в дополнительных тратах, выполнении дополнительных работ и/или совершении иных действий.

Также, сторонам требуется определить даты начала и окончания выполнения работ Подрядчиком по Договору.

Отличие от Договора на оказание услуг

Довольно часто на практике возникает путаница Договора подряда и Договора на оказание услуг в связи со схожестью предметов их регулирования. Вместе с этим данные два вида договора концептуально различаются.

Работы по Договору подряда имеют четко выраженный материальный результат — произведенная продукция, созданная компьютерная программа, отремонтированная партия товара, в которой ранее были обнаружены дефекты и недостатки. Что же касается Договора на оказание услуг, то данный вид договора может быть использован для предоставления бухгалтерских, охранных, юридических, а также иных видов услуг.

Отличие от Трудового договора

Следует отметить, что на практике существует также проблема разграничения настоящего Договора от Трудового договора. Ключевые отличия, благодаря которым различаются данные два вида договоров, заключаются в следующем:

(1) правовое положение сторон договоров друг к другу. Договор подряда предполагает равенство сторон, которое присуще всем без исключения гражданско-правовым отношениям. Вместе с этим стороны Трудового договора заведомо являются неравными, ведь работодатель по умолчанию обладает большими материальными ресурсами и средствами в сравнении с работником.

(2) срочность договорных отношений между сторонами. Договор подряда является срочными договором, вместе с этим Трудовой договор всегда является бессрочным, и только в отдельных случаях, предусмотренными федеральными законами, заключение трудового договора допускается на определенный срок.

(3) выполнение работ Подрядчиком по Договору подряда направлено на достижение конкретного результата, который впоследствии должен быть передан Заказчику. При этом по Трудовому договору работником осуществляется определенная трудовая функция, которая нацелена на выполнение ежедневной работы под руководством и согласно указаниям Работодателя.

(4) наличие дополнительных социальных и законодательных гарантий. По Трудовому договору возникает дополнительное право на отпуск, больничный, дополнительное обучение и прочее.

(5) наличие штрафных санкций. В случае ненадлежащего выполнения сторонами обязательств по Договору подряда, к стороне-нарушителю могут быть применены штрафные санкции в виде штрафа или неустойки. Применение каких-либо материальных (денежных) санкций к работнику по Трудовому договору законодательством запрещено.

(6) порядок оплаты выполненной работы.

Отличие настоящего Договора от Договора бытового подряда

По договору бытового подряда удовлетворяются разовые частные потребности физических лиц, связанных с ремонтом/модификацией или создание вещей и объектов. Как правило, отношения возникающие из Договоров бытового подряда дополнительно защищаются законодательством о защите прав потребителей. В Договоре бытового подряда на стороне Заказчика всегда выступает физическое лицо, а на стороне Подрядчика — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Отличие настоящего Договора от Договора строительного подряда

По договору строительного подряда осуществляются работы по реконструкции или строительству объектов инфраструктуры и недвижимости. Кроме этого, Подрядчик по Договору строительно подряда всегда должен иметь лицензию или иной разрешительный документ на осуществление таких строительных или монтажных работ, а также каких-либо реконструкций.

Как использовать документ

Договор может быть использован в ежедневной хозяйственной (коммерческой) деятельности субъектов предпринимательства. Сторонами Договора могут выступать физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для того, чтоб Договор имел юридическую силу, он должен быть подписан обеими сторонами, а также скреплен печатями (если хотя бы одной из сторон Договора выступает юридическое лицо).

Результат выполненных работ принимается Заказчиком на основании акта приема-передачи выполненных работ или иного схожего документа.

По желанию сторон данный Договор может быть удостоверен нотариально. Вместе с этим, действующее законодательство Российской Федерации не требует ни нотариального удостоверения, ни обязательной государственной регистрации такого Договора.

Применимое законодательство

Настоящий Договор подготовлен в соответствие с действующими требованиями Главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также устоявшейся судебной практикой в вопросах выполнения и расторжения договоров такого вида.

Как изменить шаблон

Вы заполняете форму. Документ создается у вас на глазах по мере того, как вы отвечаете на вопросы.

По завершению вы получите его в форматах Word и PDF. Вы можете изменять его и использовать его повторно.

Договор подряда (образец) -Образцы договоров и других внесудебных документов -Образцы документов

Составление и проверка договоров 

(351) 233-50-35

Договор подряда (образец)

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

 

 

РФ, г. Челябинск                                                                                           «_____» _____________ 201__ г.

 

Общество с ограниченной ответственностью «Василек», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», в лице коммерческого директора Петрова Петра Васильевича, действующего на основании доверенности № ___ от ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем (Примечание: все лица, за исключением директора, заключают договоры от имени организации только на основании доверенности, оформление полномочий приказом не соответствует нормам гражданского законодательства о представительстве):

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнять по заданию Заказчика следующую работу — изготовление ________________________________________________________, именуемых в дальнейшем Изделия и передавать данные Изделия Заказчику, а Заказчик обязуется своевременно принимать и оплачивать изготовленные Изделия.

1.2. Изделия выполняются в соответствии с чертежом (Приложение 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Изготовление Изделий производится партиями на основании Заявок Заказчика, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Путем подписания Заявки согласовываются следующие условия договора:

— количество Изделий;

— цена за единицу;

— срок начала работ по изготовлению Изделий;

— срок окончания работ по изготовлению Изделий;

Заявка подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

(Примечание к разделу: условие договора о выполняемых по договору работах должно быть указано очень точно. Во многих случаях целесообразно составлять смету работ, выполняемых по договору, в которой должны быть подробно указано все то, что подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика в рамках данного договора.

Кроме того, обязательно должны быть указаны сроки начала и окончания работ. К договору так же может быть приложен календаорный план, содержащий даты окончания и сдачи отдельных этапов работ.

Если все вышеназванные условия условие о указаны не достаточно точно,  договор будет считаться незаключенным, в соответствии со ст. 432 ГК РФ, даже если он подписан и на нем стоят все печати. Незаключенность договора выражается в том, что при рассмотрении спора между сторонами, суд фактически вынужден игнорировать условия данного договора. 

Последствия незаключенности договора непредсказуемы для обеих сторон. Как правило, от этого страдает та сторона, которая выполняет свои обязательства по договору раньше. Например, заказчик, если он вносит предоплату, или подрядчик, если оплата производится по окончании работ. При незаключенности договора судебная защита усложняется, пострадавшая сторона теряет возможность взыскания договорных неустоек и штрафных санкций. Чтобы этого не допустить, обращайте внимание на правильное составление договора.)

 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

2.1. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

 2.2. Каждая партия Изделий оплачивается двумя платежами:

— первый платеж в размере ______% стоимости партии Изделий производится не позднее 2х банковских дней с момента подписания сторонами соответствующей Заявки;

— второй платеж в размере __________% стоимости партии товара производится не позднее 2х банковских дней после получения от Подрядчика уведомления о готовности партии Изделий.

2.3. В случае просрочки выплаты Заказчиком первого платежа Подрядчик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать начало и окончание работ на период просрочки внесения первого платежа.

2.4. В случае просрочки выплаты Заказчиком второго платежа Подрядчик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать отгрузку Изделий Заказчику до поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика

2.4. Заказчик вправе отказаться от договора в любое время, при этом он обязан оплатить фактически произведённые Изделия по цене, согласованной в Заявке. Заказчик обязан произвести оплату в течение 3 (трех) банковских дней с момента направления Подрядчику уведомления об отказе от Договора.

 

3. ПРИЕМКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Приемка готовых Изделий производится на складе Заказчика по Акту сдачи выполненных работ. Приемка производится с участием уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика.

3.2. При обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены в момент приемки, Заказчик вправе предъявить претензии Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заказа. Изделия, признанные обеими Сторонами браком, подлежит замене Подрядчиком за свой счет.

 

(Примечание к разделу: Приемка – это один из самых важных разделов договора подряда. От того, насколько описание приемки в договоре соответствует фактическому порядку приемки, принятому на Вашем предприятии зависит возможность предъявления претензий в будущем.

Кроме того, для Подрядчика очень желательно предусмотреть в договоре порядок односторонней сдачи работ в случае, если Заказчик будет уклоняться от приемки. Отсутствие в договоре соответствующих условий может привести к невозможности взыскать деньги за выполненную работу).

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. В случае ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства.

4.2. Споры и разногласия при исполнении настоящего договора подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. (Примечание: желательно указать Арбитражный суд своего региона).

4.3. В случае нарушения срока исполнения заказа Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает пени в размере 0,1% от суммы неисполненного за каждый день просрочки.

 

                       

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ________________________________ года. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от уже принятых на себя обязательств.

5.2. Договор может быть расторгнут по заявлению одной из сторон при ненадлежащем исполнении встречной Стороной своих договорных обязательств. Сторона расторгающая договор обязана незамедлительно уведомить другую сторону о расторжении договора.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме.

 

 

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

Заказчик: _____________________________________________________________

Юридический адрес: Россия, ______________________________________________

Связь: тел./факс: ____________________________

ИНН ____________________, КПП _________________, ОГРН _________________

Банковские реквизиты:

_______________________________________________________________________

Подрядчик: ____________________________________________________________

Юридический адрес: Россия, ______________________________________________

Связь: тел./факс: ____________________________

ИНН ____________________, КПП _________________, ОГРН _________________

Банковские реквизиты:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

 

 

Заказчик: _______________________________________________________________________

М.П.

Подрядчик:: _____________________________________________________________________

М.П.


(ВАЖНО!) Этот договор является типовым и не может учитывать всего разнообразия Ваших договоренностей

Запишитесь на юридическую консультацию по вопросам подряда 

(351) 233-50-35

Договор подряда на выполнение работ

Договором подряда на выполнение работ подрядчик и заказчик оформляют исключительно свои коммерческие отношения, но ни в коем случае не трудовые.

Файлы в .DOC:Бланк договора подряда на выполнение работОбразец договора подряда на выполнение работ

Соответственно, подрядчик в лице строительной или какой-либо другой производственной компании берет на себя договорные обязательства выполнить конкретный вид работ, а заказчик оплачивает их.

Отличие подряда от других видов договоров

Юридически подрядческие правоотношения родственны, как минимум, двум видам договоров – трудовому и по оказанию услуг.

Основным фактором для разделения на отдельные категории подряда и оказания услуг является отношение договоров к конечному результату работы. То есть, договор подряда предусматривает получение в результате подрядных работ некоего продукта, имеющего вещную природу. Договор оказания услуг касается лишь выполнения неких работ, не привязанных к получению конкретного результата.

Поэтому работы по запуску, скажем, электроснабжения, будут договором подряда, а работы, связанные с прокладкой проводки и штробированием штукатурки, будут оказанием услуг.

Вторичным, но также существенным фактором будет отношение к исполнителю. Если по договору оказания услуг исполнитель принимает обязательство лично исполнить услугу, то по договору подряда подрядчик может привлекать к работам бригады, артели или субподрядчиков.

Отличием подряда от обычного трудового договора служит отношение работника к работодателю. Трудовой договор предусматривает личное исполнение работником своих трудовых обязанностей в установленные рабочим графиком часы и получение работником ежемесячной заработной платы.

Сходства трудового договора и договора подряда настолько ярко выражены, что зачастую имеет место умышленная маскировка чисто трудовых отношений под договор подряда. Делается это исключительно из корыстных мотивов, поскольку позволяет работодателю существенно сэкономить на обязательных отчислениях.

Участники соглашения

Сторонами в соглашении о выполнении работ выступают заказчик (смысловой работодатель) и подрядчик, то есть исполнитель работ, требуемых заказчику. Законодательно не предусмотрены какие-либо ограничения по юридическому статусу участников.

Существенные условия

Как и в любом типовом договоре, в договоре подряда должны быть отражены следующие моменты, определяющие его как действительный, а именно:

  1. предмет сделки должен быть описан конкретно и многосторонне;
  2. сроки выполнения работ, как правило, разбиваются на этапы по видам работ с приложением графика их начала и окончания;
  3. взаиморасчеты производятся по мере подписания заказчиком актов на выполненные работы и регулируются договором;
  4. заказчик принимает на себя обязательства по оформлению страховки, а подрядчик гарантирует соблюдение правил безопасности при проведении работ;
  5. обязательно указываются причины, по которым стороны могут расторгнуть контракт.

Сроки договора как производное от срока исполнения работы

Пункты договора подряда, регламентирующие сроки действия договора, особенно актуальны для крупных объектов с большой продолжительностью производства работ. Определяются сроки основные и поэтапные, и для каждого из них в договоре фиксируется дата начала и окончания.

Например, в строительных подрядах это могут быть сроки производства строительно-монтажных, отделочных, специальных видов работ (водопроводы внутренний и наружный, отопление, вентиляция и газоснабжение) и т.д.

Большое значение имеет согласованность в технологическом процессе сроков именно по видам работ, так как задержка по одному типу работ ведет к отставанию всего производственного процесса и необходимости в корректировке временного графика.

Если по промежуточным этапам штрафные санкции на подрядчика не налагаются, то в случае срыва срока окончания всего комплекса работ и сдачи в эксплуатацию объекта, пеня за просрочку ему гарантирована.

Последовательность оплат и формирование цены

В договоре подряда сроки оплаты за выполненные работы могут определяться конкретной датой или временным промежутком, а также наступлением какого-нибудь события, например, окончания возведения несущих конструкций каркаса здания и подписание соответствующих актов выполненных работ (процентовок).

По незначительным объемам работ договорная цена, как правило, является твердой и окончательной. Ввиду большого количества непредвиденных и сопутствующих работ на крупных промышленных объектах, цена не может быть точной и корректируется по мере появления дополнительных смет.

Издержки подрядчика, связанные с форс-мажорными обстоятельствами (например, неблагоприятными погодными условиями или резким повышением стоимости применяемых материалов), также включаются в общую стоимость работ.

Заказчик с трудом идет на повышение стоимости контракта, но вынужден это сделать по объективным обстоятельствам при наличии доказательств подрядчика о необходимости выполнения неучтенных в договоре работ. В последнем случае подрядчик должен письменно заранее предупредить партнера о дополнительных затратах.

Если заказчик отказывается признать и оплатить дополнительные работы, подрядчик имеет право прекратить работу на объекте и требовать через арбитражный суд полного расчета за уже выполненные и принятые работы.

В чем преимущества договора подряда

Так как заказчик не вступает в трудовые отношения с производителем работ при заключении договора подряда, то он наиболее выгоден именно ему. На подрядчике лежит обязанность организации работ и контроля качества, обеспечения материалами, машинами и механизмами, оплата труда рабочих и их социальное обеспечение.

Заказчик должен вовремя принять и оплатить работы, перечислить налоги государству, а также осуществлять технический надзор за работами. Последнее актуально в области строительства, так как без подписи аттестованного инженера технадзора акт приемки объекта в эксплуатацию считается недействительным.

настраиваемых шаблонов контрактов [200+ БЕСПЛАТНЫХ примеров]

Что такое шаблон контракта?

Независимо от того, являетесь ли вы фрилансером, агентом по недвижимости или крупной корпорацией, вам нужны контракты, чтобы защитить себя от юридических последствий при работе с клиентами и деловыми партнерами.

Шаблон контракта помогает оптимизировать рабочий процесс за счет стандартизации условий контракта и соответствующей юридической документации. Это может включать:

  • Стандартная контактная информация
  • Платежные реквизиты
  • Оговорки о возмещении убытков и недопустимости конкуренции
  • Документация по объему работ
  • Исключения из вашего соглашения о предоставлении услуг
  • Графики платежей и штрафы за просрочку платежа
  • Положения о конфиденциальной информации

Любые условия контракта, которые вы должны раскрыть, могут быть включены в эффективный шаблон контракта.

Наиболее эффективные шаблоны имеют определенный уровень настройки, обычно с помощью переменных маркеров или текстовых фрагментов, чтобы их можно было изменить в соответствии с индивидуальным вариантом использования.

Что должно включать в себя контракт?

Помимо основ любого контракта, его содержание будет зависеть от типа контракта, который вы намеревались создать.

Например, контракт на фотосъемку или контракт с ди-джеем может содержать подробные сведения о результатах и ​​часах освещения мероприятия, которые поставщик услуг обеспечит, а также период времени, в течение которого определенные товары будут зарезервированы, лицензированы или хранятся.

Однако контракт на строительство или покраску может включать другой набор условий. То же самое верно и для очень специфических контрактов, таких как соглашения об интеллектуальной собственности или кредитные соглашения.

Чтобы ваш контракт достиг своей цели, вам сначала нужно определить, что он должен делать, а затем написать условия контракта таким образом, чтобы они отвечали этим потребностям и соответствовали местным законам. По этой причине всегда лучше обратиться за юридической консультацией, чтобы убедиться, что ваши контракты считаются обязательными юридическими документами.

Бесплатные шаблоны бизнес-контрактов от PandaDoc

Если вам нужно соглашение с независимым подрядчиком, стандартный контракт на обслуживание или соглашение о неразглашении, библиотека бесплатных бизнес-контрактов PandaDoc поможет вам.

Наши шаблоны договоров бесплатны в виде загружаемых PDF-файлов и полностью настраиваются при использовании редактора документов PandaDoc.

Часто задаваемые вопросы

Почему контракты важны?

Контракты важны для вашего бизнеса, потому что они помогают защитить ваши активы и определяют ваш обмен продуктами и услугами в денежном выражении.

Без заключения контракта у вас может не быть возможности обратиться в суд, если независимый подрядчик украдет вашу интеллектуальную собственность или если сотрудник нанесет ущерб репутации вашей компании в социальных сетях.

Контракты также помогают гарантировать продажи, согласовывать условия оплаты и определять объем работ, согласованный в отношении суммы обмена.

Кто первым должен подписать контракт?

С юридической точки зрения не имеет значения, кто первым подпишет контракт.

Обычно организация, предлагающая договор, подписывается первой, но нет жесткого правила о порядке подписи при создании имеющего обязательную силу соглашения.

В более крупных организациях порядок подписи может быть назначен в зависимости от руководящих ролей. Возможно, одному лицу, принимающему решение, придется подписать контракт, прежде чем это сможет сделать другой.

Кто хранит оригинал контракта?

Обе стороны должны хранить копии любого имеющего обязательную силу контракта. PandaDoc упрощает это, помогая вам записывать электронные подписи и отправляя копии подписанных документов всем сторонам по электронной почте.

Действует ли договор без нотариуса?

Да.Контракты не нужно засвидетельствовать или нотариально засвидетельствовать, чтобы получить юридический статус.

До тех пор, пока обе стороны согласились с условиями контракта и происходит обмен ценным (так называемое «вознаграждение»), контракт считается действительным.

Нужен ли мне шаблон договора?

Строго говоря, шаблоны контрактов не требуются для ведения успешного бизнеса. Они могут помочь вам сэкономить время, деньги и дополнительные юридические расходы, сократив количество ошибок и время создания документов.

С PandaDoc вы можете создавать персонализированные контракты за считанные минуты и просто генерировать новый контракт из того же шаблона, когда вам это нужно. Это сокращает время, необходимое для создания, подготовки и заключения эффективного соглашения.

Начни работу с PandaDoc сегодня!

Шаблон контракта на оказание услуг — Получите бесплатный образец

Настоящий ДОГОВОР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ (настоящее «Соглашение» или «Контракт на оказание услуг»), вступающий в силу с [ДАТА], заключен и заключен между [ИМЯ КЛИЕНТА], компанией, организованной и существует в [ГОСУДАРСТВО], с офисами, расположенными по адресу [АДРЕС] (далее «Заказчик»), и [НАЗВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА], [ГОСУДАРСТВЕННАЯ] компания, с зарегистрированным адресом, расположенным по адресу [АДРЕС] (далее «Подрядчик») .

Принимая во внимание, что Подрядчик и Заказчик желают вступить в отношения, в которых Подрядчик будет предоставлять [ОПИСАНИЕ УСЛУГ].

Итак, принимая во внимание предпосылки и содержащиеся в нем взаимные обещания и обязательства, стороны, намеревающиеся быть юридически связанными, настоящим соглашаются о нижеследующем:

PandaTip: Этот шаблон контракта на обслуживание предполагает чисто трудовую деятельность. договор с определенным задействованным программным обеспечением. Любые условия, относящиеся к программному обеспечению, могут быть удалены, если они не применимы.Как всегда, проконсультируйтесь со своим юристом перед любым использованием шаблона, поскольку обстоятельства могут диктовать другой язык контракта.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Соглашения следующие термины имеют следующие значения:

a. «Услуги» означают любые и все услуги, указанные в Техническом задании (как определено ниже).

г. «Результаты работ» означают любое материальное имущество, включая носители программного обеспечения, доставленные Заказчику в соответствии с настоящим Контрактом на оказание услуг, как указано в Техническом задании.

г. «Проект» означает комбинацию Услуг и Результатов, которые должны быть предоставлены в соответствии с настоящим Соглашением.

2. ЗАЯВЛЕНИЕ О РАБОТАХ

Подрядчик должен выполнить и сдать Проект, как изложено в Заявлении о работах, выпущенном в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

Работа, которую должен выполнить Подрядчик, должна быть указана в Техническом задании, прилагаемом к настоящему Соглашению как Приложение A, которое будет составлено в соответствии с условиями настоящего Соглашения.В Техническом задании должно быть указано: (i) описание услуг и результатов, (ii) график результатов и (iii) цена и график платежей.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ

Срок действия настоящего Соглашения начинается с [ДАТА] и будет продолжаться после этого до тех пор, пока не будет расторгнут в письменной форме одной из сторон или в соответствии с положениями Раздела 11 ниже.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

а. ЦЕНА. Проекты будут выполняться на основе твердой фиксированной цены или времени и материалов, как указано в применимом Техническом задании.Любые дополнительные или внеплановые Услуги или Результаты работ, которые должны быть предоставлены Подрядчиком помимо Технического задания, должны быть взаимно согласованы в письменной форме, подписанной обеими сторонами со ссылкой на настоящее Соглашение.

г. НАЛОГИ. Цена проекта не включает, и Заказчик несет ответственность за уплату всех налогов (кроме налогов на доход Подрядчика), тарифов и любых аналогичных сборов, налагаемых или связанных с Услугами или Результатами, их доставкой или использованием.

г. ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ.Заказчик будет получать счета на основании графика выставления счетов / платежей, содержащегося в соответствующем Техническом задании. Счета-фактуры будут содержать описание предоставленных услуг или результатов. Счета подлежат оплате в течение [ЧИСЛО] дней с даты выставления счета Подрядчиком. Проценты могут начисляться на все суммы, не выплаченные по истечении [КОЛИЧЕСТВА] дней, по годовой ставке 1-1 / 2 процента в месяц или по самой высокой юридической ставке, в зависимости от того, какая из них ниже. Если какой-либо счет не оплачен в установленный срок, Подрядчик может приостановить предоставление Услуг и / или Результатов без ответственности или штрафов до окончательного разрешения вопроса.

г. НАЗВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ. Подрядчик резервирует обеспечительный интерес в деньгах на покупку по каждому Результату до получения оплаты Цены Проекта. Заказчик соглашается подписать, по запросу, любые документы, необходимые для защиты интересов Подрядчика по всем Результатам.

PandaTip: «Правовой титул и залог» выше позволяет вам потребовать обратно все, что было доставлено, если покупатель не заплатит.

5. ПРЕДМЕТЫ ДОСТАВКИ

За исключением коммерческих готовых продуктов, лицензия на которые содержится в соответствующем Техническом задании, Заказчик имеет исключительные неограниченные права собственности на все результаты, разработанные в рамках настоящего Соглашения.Все вышеизложенное считается работой, выполненной по найму, за исключением случаев, указанных ниже, и принадлежит Заказчику, при этом Заказчик имеет исключительное право на получение, хранение и продление патентов от своего имени или для своей выгоды, авторские права, регистрации или другая соответствующая защита. Заказчик признает, что Подрядчик использует или может разработать в соответствии с настоящим Соглашением методы, концепции, последовательности кода, формат, структуру последовательности, организацию, иерархию команд меню, шаблоны, маски, пользовательский интерфейс, методы, организацию программы, методы структурирования базы данных и т.п. (Подрядчик проприетарные изделия), являющиеся собственностью Подрядчика.Согласовано, что эти объекты, являющиеся собственностью Подрядчика, остаются единоличной и исключительной собственностью Подрядчика. Подрядчик предоставляет Заказчику бессрочную неисключительную оплаченную лицензию на использование принадлежащих Подрядчику элементов при соблюдении следующих условий:

a. Заказчик может использовать проприетарные изделия Подрядчика исключительно в связи с продуктами, приобретенными по настоящему Соглашению, для целей, для которых эти продукты были первоначально приобретены.

г. Заказчик не имеет права передавать, продавать или иным образом распоряжаться собственностью Подрядчика без предварительного письменного согласия Подрядчика.

г. Эта лицензия не дает Заказчику никаких прав собственности или прав собственности на объекты, являющиеся собственностью Подрядчика, или соответствующую интеллектуальную собственность.

г. Если исходный код программного обеспечения доставляется Заказчику по данной лицензии, Заказчик соглашается хранить исходный код в строгой конфиденциальности в соответствии с Разделом 13 ниже. Если программный объектный код доставляется, Заказчик не будет копировать или изменять программное обеспечение или подвергать программное обеспечение каким-либо процессам, предназначенным для создания компьютерного исходного кода из объектов, являющихся собственностью Подрядчика.

эл. Заказчик соглашается сохранить или воспроизвести на всех копиях любых объектов, являющихся собственностью Подрядчика, все уведомления об авторских правах и другие легенды о правах собственности, а также все товарные знаки или знаки обслуживания Подрядчика или любой третьей стороны.

ф. Заказчик не будет иметь права передавать или продавать предоставленную здесь лицензию другим лицам.

г. Если Клиент заказывает какие-либо коммерческие готовые продукты, необходимо заключить отдельное лицензионное соглашение, которое станет частью применимого технического задания.

ч. Заказчик предоставляет Подрядчику бессрочную неисключительную оплаченную лицензию на использование всех частей результатов, впервые разработанных Подрядчиком во время выполнения настоящего Соглашения, не включая контент или какие-либо материалы, предоставленные Подрядчику Заказчиком.

6. ПРИЕМКА

Результаты работ, если таковые имеются, считаются принятыми Заказчиком после завершения следующего приемочного испытания:

a. Сразу после получения указанных результатов Заказчик должен незамедлительно провести тестирование результатов, чтобы подтвердить, что результаты соответствуют документации или другим применимым к ним стандартам, изложенным в Техническом задании.

г. Заказчик должен либо незамедлительно предоставить Подрядчику письменное подтверждение результатов работ, либо предоставить Подрядчику подробное письменное заявление о несоответствиях, которое необходимо исправить до принятия Заказчиком результатов. Если стороны не договорились об ином в письменной форме, Подрядчик повторно доставит исправленные Результаты работ Заказчику в течение разумного периода времени после получения такого заявления о несоответствиях.

г. После повторной доставки исправленных результатов работы Заказчик должен немедленно начать новое приемочное испытание.Любое такое письменное заявление о несоответствиях должно содержать достаточно подробностей, позволяющих Подрядчику исправить несоответствие критериям завершения. Если Заказчик не предоставит письменное согласие или письменное заявление о несоответствиях в течение пяти (5) дней с момента первоначального получения указанных результатов или такого другого взаимоприемлемого периода, как определено в применимом Техническом задании, либо в течение пяти (5) дней с момента повторного получения -доставки указанных исправленных Результатов или в другой взаимоприемлемый период, Результаты будут считаться немедленно принятыми Заказчиком.

PandaTip: Детальное приемочное испытание всегда является плюсом с точки зрения Подрядчика, поскольку оно исключает любой риск того, что приемка (и, следовательно, оплата) может быть отложена. Не стесняйтесь использовать вышеизложенное в качестве отправной точки для разработки приемочного испытания, подходящего для выполняемой вами работы.

7. ГАРАНТИИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

a. Подрядчик гарантирует, что функциональные возможности поставки в основном соответствуют определению в Техническом задании в течение [ЧИСЛО] дней после окончательной поставки.

г. Подрядчик гарантирует, что в отношении любого результата, передаваемого Подрядчиком Заказчику, Подрядчик имеет право передать право собственности Заказчику.

г. Подрядчик также гарантирует, что, насколько ему известно, Результаты не нарушают никаких прав интеллектуальной собственности, принадлежащих третьей стороне.

г. Единственным и исключительным средством правовой защиты Заказчика и единственным обязательством Подрядчика в случае нарушения гарантии по настоящему Соглашению будет, по усмотрению Подрядчика, исправить любые существенные ошибки в предоставлении Услуг, а также заменить или отремонтировать Результаты работ, которые не соответствуют гарантии.Чтобы Заказчик мог воспользоваться этим средством правовой защиты, Заказчик должен направить Подрядчику письменное уведомление о таком несоответствии в течение гарантийного срока, а Подрядчик должен определить, что любое несоответствие не возникло по какой-либо причине, указанной ниже. Подрядчику должен быть предоставлен свободный и полный доступ к результатам для внесения исправлений, и Заказчик должен незамедлительно информировать Подрядчика о любых изменениях в местонахождении результатов в течение гарантийного периода. Если будет установлено, что это средство правовой защиты не достигло своей основной цели, полная ответственность Подрядчика будет заключаться в возмещении Подрядчику цены, уплаченной Заказчиком за несоответствующие результаты.Средство правовой защиты, предоставляемое Подрядчиком в случае нарушения гарантии, не включает следующее, которое может быть предоставлено, по единоличному усмотрению Подрядчика, в соответствии с текущими сроками и расходами Подрядчика:

i. Ремонт повреждений Продукции, причиненных Заказчиком во время распаковки.
ii. Устранение повреждений, вызванных событиями, не зависящими от Подрядчика.
iii. Устранение повреждений, вызванных неправильной установкой, перемещением или перестановкой Результатов Заказчиком.

эл. За исключением гарантий, изложенных в этом разделе, Подрядчик ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ДЕЙСТВИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРГОВЛИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЕМОЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ И ГАРАНТИЙ ОТ НАРУШЕНИЯ ПРАВ.Подрядчик прямо не гарантирует, что работа Программных Результатов, которые являются программными, будет бесперебойной или безошибочной; или что Результаты будут работать в любой системе или с любым программным обеспечением, кроме системы, с которой Подрядчик тестировал такие Результаты. Подрядчик не гарантирует использование сторонних инструментов разработки программного обеспечения. Подрядчик, в частности, не гарантирует точность любого технического или предметного содержания учебного или программного обеспечения, основанного на информации или указаниях, предоставленных Заказчиком.

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Общая ответственность Подрядчика перед Заказчиком по любой причине будет ограничена меньшим из следующих значений: фактический ущерб Заказчика или цена Проекта, уплаченная Подрядчику за те Услуги и Результаты работ по Проекту, которые являются предмет претензии Заказчика. Ни в коем случае ни одна из сторон не будет нести ответственности за ОСОБЫЕ, КОСВЕННЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, включая, помимо прочего, потерю прибыли, доходов, данных или мощности, повреждение или потерю использования продуктов, повреждение имущества, претензии третьи стороны, включая телесные повреждения или смерть, понесенные в результате предоставления Услуг или использования Результатов.

Время предъявления претензий. Все претензии к Подрядчику должны быть предъявлены в течение одного (1) года после возникновения причины иска, и Заказчик отказывается от любого срока давности, который может применяться в силу закона или иным образом.

9. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

Заказчик обязуется защищать, возмещать и обезопасить Подрядчика за свой счет от любых действий или исков, возбужденных в отношении любых убытков, ущерба, расходов или ответственности, которые могут возникнуть в результате нарушения каких-либо прав. патент, товарный знак, авторское право или коммерческая тайна, основанные на нормальном и предполагаемом использовании Результатов, предоставленных Подрядчику по настоящему Соглашению.Если какой-либо из Результатов поставки, предоставленных Подрядчику по настоящему Соглашению, станет предметом иска о любом нарушении патента, товарного знака, авторского права или коммерческой тайны, Заказчик должен по своему усмотрению и за свой счет доставить материал, не нарушающий авторских прав, изменить материал таким образом, чтобы он перестает нарушать авторские права или обеспечивает Подрядчику право продолжать использовать материалы Заказчика, нарушающие авторские права.

Заказчик соглашается возместить и обезопасить Подрядчика от всех претензий, обязательств, требований, убытков или расходов (включая гонорары и расходы адвокатов), возникающих в результате или в связи с использованием Заказчиком Результатов.

10. ФОРС-МАЖОР

Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или нарушение обязательств по настоящему Соглашению за любую задержку или невыполнение обязательств по причинам, не зависящим от ее разумного контроля, включая, помимо прочего, из-за неисполнения другой стороной действий государственных или правительственных органов, террористических актов, стихийных бедствий, пожаров, штормов, наводнений, землетрясений, беспорядков, восстаний, гражданских беспорядков, саботажа, эмбарго, блокады, военных действий или власти отказ.В случае такой задержки дата доставки или время завершения будут продлены на период времени, разумно необходимый для преодоления эффекта любой такой задержки.

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОЕКТА

Прекращение проекта. Заказчик оставляет за собой право полностью или частично прекратить Проект, направив Подрядчику письменное уведомление за [ЧИСЛО] дней. В случае, если Проект прекращается Заказчиком до его завершения, Подрядчик должен приложить все усилия для завершения или передачи Проекта в соответствии с указаниями Заказчика как можно скорее.Подрядчик не должен проводить дальнейшую работу, нести дополнительные расходы или принимать дальнейшие обязательства в отношении Проекта после получения такого уведомления о прекращении действия от Заказчика, за исключением случаев, когда стороны взаимно согласовали это. В случае прекращения Проекта, как описано выше, Подрядчик имеет право на следующую компенсацию:

a. Все платежи, причитающиеся и подлежащие выплате по настоящему Соглашению на момент получения Подрядчиком письменного уведомления о прекращении выполненных и незавершенных работ;

г.Возмещение любых не подлежащих отмене услуг и обязательств, взятых на себя Подрядчиком в связи с прекращением Проекта, при условии, что Подрядчик предоставит Заказчику документацию о завершении работ или понесенных расходах.

Прекращение Проекта не повлияет на обязательства любой из сторон в связи с любыми другими текущими Проектами, а права и обязанности всех не прекращающих Соглашение сторон остаются в полной силе.

Несоблюдение любой из сторон в любом существенном отношении любого из своих обязательств по настоящему Соглашению дает другой стороне право уведомить сторону, нарушившую обязательства, с требованием исправить такое неисполнение.Если такой дефолт не устранен в течение [#] дней после получения такого уведомления, уведомляющая сторона имеет право прекратить действие настоящего Соглашения, направив уведомление о таком прекращении, которое вступит в силу немедленно. Право любой из сторон прекратить действие настоящего Договора о предоставлении услуг, как это предусмотрено в настоящем документе, никоим образом не затрагивается ее отказом от любого предыдущего неисполнения или непринятием мер в отношении него.

12. ЗАДЕРЖКА ИЛИ ПРИОСТАНОВКА РАБОТ

Если действия или бездействие Заказчика приводят к тому, что Подрядчик задерживает или приостанавливает выполнение Услуг, Подрядчик и Заказчик взаимно соглашаются на одно из следующих средств правовой защиты:

a.Подрядчик будет прилагать разумные усилия для продолжения работы, насколько это практически возможно в данных обстоятельствах, а Заказчик будет продолжать производить все запланированные платежи; или

б. Подрядчик без обязательств перенаправит персонал для продления графика работы Подрядчика, а Заказчик оплатит все дополнительные расходы, если таковые имеются.

Несмотря на вышесказанное, Подрядчик имеет право выставить Заказчику счет за любую работу, выполненную до даты приостановки.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Подрядчик и Заказчик признают, что в ходе выполнения Проекта информация конфиденциального характера может быть раскрыта между сторонами.Такая информация, за исключением Результатов и любой другой информации, относящейся к Результатам, которую сторона может разумно ожидать, что она будет предоставлена ​​другой стороне, как это предусмотрено в настоящем документе, считается конфиденциальной информацией («Конфиденциальная информация»). Ни одна из сторон не имеет права раскрывать Конфиденциальную информацию другой стороны, полностью или частично, любой третьей стороне, и ни одна из сторон не будет использовать Конфиденциальную информацию другой стороны для своей собственной выгоды или выгоды третьей стороны или каким-либо образом. использовать такую ​​Конфиденциальную информацию, кроме как для целей выполнения настоящего Соглашения, без предварительного письменного согласия раскрывающей стороны.Каждая сторона соглашается принять все разумные меры для защиты Конфиденциальной информации другой стороны от несанкционированного использования и / или раскрытия. Стороны соглашаются не копировать полностью или частично любую Конфиденциальную информацию и не изменять ее каким-либо образом без предварительного письменного согласия другой стороны. Ни одна из сторон не будет нести ответственность перед другой за раскрытие Конфиденциальной информации, если, как показывают четкие и убедительные доказательства, Конфиденциальная информация: (a) в целом известна общественности на момент раскрытия раскрывающей стороной; или (b) становится общеизвестным не по вине принимающей стороны; или (c) на законных основаниях принадлежала принимающей стороне до подписания настоящего Соглашения; или (d) регулируется применимым законодательством США или действующим постановлением суда, требующим раскрытия такой Конфиденциальной информации.

В ходе любого судебного разбирательства будет считаться, что рассматриваемая Конфиденциальная информация представляет собой охраняемую коммерческую тайну раскрывающей стороны, и принимающая сторона несет бремя доказательства того, что Конфиденциальная информация была публично или законно известна или раскрыта.

14. ПУБЛИЧНОСТЬ

Подрядчик может использовать имя или знак Заказчика и идентифицировать Заказчика как клиента Подрядчика на веб-сайте Подрядчика и / или в рекламных материалах.Подрядчик может выпустить пресс-релиз, содержащий имя Заказчика, в отношении любого вознаграждения по настоящему Соглашению. Ни одна из сторон не будет использовать имя или товарные знаки другой стороны, ссылаться или идентифицировать другую сторону по любой другой причине, за исключением случаев, указанных в этом разделе, без письменного согласия такой другой стороны. Любое одобрение, требуемое в соответствии с настоящим Разделом, не может быть необоснованно отказано или отложено любой из сторон.

PandaTip: К настоящему моменту вы, возможно, поняли, что проект написан в пользу Подрядчика.Одна вещь, которую Подрядчик наверняка захочет, — это возможность рассказать о клиентах, для которых он сделал работу. Именно для этого и предназначен этот пункт.

15. СУБПОДРЯДЧИК

Подрядчик может, по своему усмотрению, передать субподрядные работы в соответствии с Техническим заданием, но использование Подрядчиком субподрядчиков не влияет на его обязанности в соответствии с применимым Техническим заданием. Более того, Подрядчик несет полную ответственность за работу, выполняемую его субподрядчиками в рамках применимого Технического задания, как и за работу, выполняемую его собственными сотрудниками.Подрядчик должен иметь письменное соглашение (я) со своими субподрядчиками, содержащее, как минимум, пункты, которые аналогичны или сопоставимы с разделами настоящего Соглашения, касающимися прав собственности и конфиденциальности материалов Заказчика.

16. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

a. Этот Контракт на оказание услуг считается заключенным, исполненным и доставленным в Государстве [ГОСУДАРСТВО] и должен толковаться в соответствии с законами Государства [ГОСУДАРСТВО].

г.УВЕДОМЛЕНИЯ. Уведомления, направляемые любой из сторон в соответствии с настоящим Соглашением, должны быть отправлены заказным письмом, экспресс-доставкой в ​​течение ночи или телефоном до сведения другой стороны по адресам сторон, указанным выше.

г. РАЗДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА. Недействительность или неисполнимость, полностью или частично, любого положения настоящего Соглашения никоим образом не влияет на остальные положения настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение не может быть передано Заказчиком без согласия Подрядчика.

г. ПОЛНОЕ СОГЛАСИЕ. Настоящее Соглашение вместе с любыми другими материалами, на которые есть ссылки в Соглашении или явно являющиеся его частью, составляет окончательное и полное Соглашение между Подрядчиком и Заказчиком и заменяет все предыдущие и современные соглашения, устные или письменные.

эл. КОНТРАКТЫ. Стороны соглашаются, что факсимильные подписи имеют такую ​​же силу, как и оригиналы. Настоящее Соглашение может быть подписано по факсу в любом количестве экземпляров, все из которых вместе составляют одно и то же соглашение.

В удостоверение чего настоящее Соглашение надлежащим образом подписывается должным образом уполномоченными представителями сторон, как указано ниже:

[НАЗВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА]

_________________________________ ______________

[НАИМЕНОВАНИЕ], [НАЗВАНИЕ] ДАТА

[ ИМЯ ЗАКАЗЧИКА]

_________________________________ ______________

[ИМЯ], [НАЗВАНИЕ] ДАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ A

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАБОТЕ
Номер [НОМЕР]

НАСТОЯЩЕЕ ЗАПИСЬ ”) Заключается между [НАЗВАНИЕ КЛИЕНТА] и [НАЗВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА] в соответствии с Контрактом на оказание услуг, заключенным сторонами по состоянию на [ДАТА].

Описание услуг и результатов

[ПОДРЯДЧИК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ]

PandaTip: Предоставьте подробное описание работы, которую необходимо выполнить. Используйте множество «завещаний», «завещаний» и «завещаний»; и хотя в первую очередь это будут обязательства Подрядчика, вы можете также здесь расширить любые обязательства Заказчика.

График работ

PandaTip: посмотрите, что вы доставляете. Когда надо? Вы хотите указать точную дату или предполагаемые даты, чтобы Подрядчик имел большую гибкость?

Цена и график платежей

Клиент оплачивает следующие сборы и расходы:

Командировочные расходы не включены в фиксированную цену и будут выставлены в счет по фактической стоимости.Другие прямые расходы, такие как [ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ПРЯМЫХ РАСХОДОВ], не включены в фиксированную цену и будут выставляться в счет-фактурах по фактическим затратам плюс административные расходы. Приведенная выше фиксированная цена не включает налог с продаж или налог за использование, который, если применимо, будет выставлен в счет-фактура как отдельная статья.

Счета-фактуры должны быть отправлены по следующему адресу:

[АДРЕС СЧЕТА ЗАКАЗЧИКА]

Шаблон контракта на развлечения — получите бесплатный образец

PandaTip: Этот шаблон контракта на развлечения необходимо просмотреть перед отправкой.Используйте меню справа, чтобы заполнить каждое обязательное поле ввода, чтобы в документе были указаны точные сведения.

Настоящий договор о развлечениях заключается с [Agreement.CreatedDate] между [Sender.FirstName] [Sender.LastName], Место проведения, и [Client.FirstName] [Client.LastName], Исполнителем.

Сведения о производительности

PandaTip: Используйте текстовое поле ниже, чтобы описать производительность, включая время и продолжительность выступления.

Артист соглашается выступить на [Перформанс.Дата] в [Sender.FirstName] [Sender.LastName], расположенном в [Sender.Address]. Шоу будет происходить следующим образом:

Платеж

PandaTip: Обязательно ознакомьтесь с условиями оплаты шаблона, чтобы убедиться, что они приемлемы для обеих сторон.

Артист должен получить компенсацию в размере [Payment.Amount] за свою работу. Место проведения должно предоставить 50% не менее чем за 7 дней до выступления, а оставшуюся сумму до выступления в [Дата выступления].

Отмена

Артист имеет право отменить выступление, если Объект не производит оплату, как описано выше. Заведение может отменить в любое время до [Дата выступления], но при этом будет нести ответственность за половину суммы платежа, указанной выше.

Форс-мажор

Отмена мероприятия из-за обстоятельств, не зависящих от Артиста или Объекта, таких как ненастная погода, болезнь или другие смягчающие обстоятельства, представляет собой законную отмену выступления, и Место проведения по-прежнему несет ответственность за 50% сумма, указанная в разделе оплаты настоящего развлекательного контракта.Место проведения и Артист могут по своему усмотрению перенести представление, если смягчающие обстоятельства препятствуют его первоначальному исполнению.

Билеты для Артиста

Место проведения должно предоставить Артисту билеты [EntertainerTickets.Amount], которые будут использоваться по усмотрению Артиста. Разрыв страницы PDF

Парковка и доступ к объектам

Место проведения должно предоставить Артисту разумные парковочные места, как а также место в зале для подготовки и репетиции выступления.

Безопасность и защита

Место проведения обязуется принять достаточные меры для обеспечения здоровья, безопасности и защиты Артиста, всех посетителей и персонала выступления.

Компенсация

Место проведения соглашается освободить Артиста от любых претензий по поводу убытков или ущерба, за исключением случаев умышленного проступка или грубой небрежности Артиста.

Обязательный арбитраж

Любые споры, связанные с этим договором о развлечениях, разрешаются нейтральным независимым арбитром, решение которого считается окончательным и обязательным для всех сторон.

Гонщики

Любые Гонщики, связанные с этим договором о развлечениях, считаются дополнительными условиями, принятыми обеими сторонами.

PandaTip: Райдеров можно прикрепить к этому шаблону контракта, перетащив блок «вложения» из меню содержимого вправо и загрузив их.

Прием

[Компания-отправитель]

Подпись

ММ / ДД / ГГГГ

[Sender.FirstName] [Sender.LastName]

[Компания-клиент]

Подпись

Y MM / DD / DD

[Клиент.Имя] [Client.LastName]

Шаблон договора купли-продажи — бесплатный образец

ДОГОВОР ПРОДАЖИ

НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР ПРОДАЖИ (настоящее «Соглашение» или настоящий «Договор купли-продажи»), вступающий в силу с даты вступления в силу, заключен и введен между [Sender.Company], компанией, организованной и существующей в [Sender.State], с офисами, расположенными по адресу [Sender.StreetAddress] (далее «Покупатель»), и [Client.Company], [Client. Государственная] компания, зарегистрированная по адресу [Client.StreetAddress] (далее «Продавец»).

Принимая во внимание, что Продавец является производителем и / или распространителем описания продукта, и

Принимая во внимание, что Покупатель желает приобрести у Продавца, а Продавец желает продать Покупателю такие продукты, исключительно на условиях, содержащихся в этом Контракте на продажу. , и ни на каких других условиях, кроме случаев взаимной договоренности,

Теперь, таким образом, с учетом вышеизложенных предпосылок, а также взаимных обещаний и договоренностей, содержащихся в настоящем документе, стороны, намеревающиеся взять на себя юридические обязательства, настоящим соглашаются о нижеследующем:

1.ПРИМЕНИМОСТЬ.

PandaTip: Настоящий договор купли-продажи предусматривает условия, на которых ваши клиенты могут размещать заказы на вашу продукцию. Упростите создание контрактов с помощью PandaDoc.

Покупатель может размещать у Продавца заказы («Заказы») на продукты Продавца, и все такие Заказы будут регулироваться исключительно условиями, содержащимися в этом Контракте купли-продажи, если иное не согласовано обоими сторонами. Любые устные договоренности категорически исключены. Не считается, что Продавец отказался от положений и условий, содержащихся в настоящем документе, если он не возражает против положений, содержащихся, включенных посредством ссылки или прилагаемых к любой форме заказа Покупателя, и эти положения настоящим прямо отклоняются.Никакие противоположные или дополнительные условия, содержащиеся в любой форме заказа Покупателя, не применяются, если они не согласованы в письменной форме и не подписаны уполномоченным представителем Продавца. Кроме того, Продавец оставляет за собой право отклонить любой Заказ, представленный ему Покупателем.

2. ДОСТАВКА.

Поставка должна быть произведена в срок, указанный в Заказе Покупателя, или в соответствии с указанным Продавцом сроком выполнения заказа и ежемесячной скоростью доставки, в зависимости от того, что наступит позже. Транспортные расходы должны быть оплачены заранее, и Покупатель возмещает Продавцу по получении счета за такие расходы.Продавец имеет право осуществлять досрочные, ускоренные и / или частичные поставки до наступления договорного графика поставок по своему собственному и абсолютному усмотрению.

3. ПРОВЕРКА.

Покупатель должен проверить и принять или отклонить товары, поставленные в соответствии с Заказом, сразу после того, как Покупатель принимает такие товары на хранение. В случае, если продукты не соответствуют применимым чертежам или спецификациям Продавца, Покупатель должен уведомить Продавца о таком несоответствии и предоставить Продавцу разумную возможность исправить любое такое несоответствие.Считается, что Покупатель принял любые продукты, поставленные по настоящему Соглашению, и отказался от любого такого несоответствия в случае, если Продавец не получит уведомления о том, что продукты, доставленные по настоящему Соглашению, не соответствуют чертежам или спецификациям Продавца, в течение пятнадцати (15) дней после Покупатель принимает такие товары на хранение. Если не согласовано иное, Покупатель не имеет права проводить инспекцию на объекте Продавца. В случае, если стороны пришли к взаимному соглашению о том, что Покупатель может проверять продукцию Продавца на объекте Продавца, любая такая проверка должна проводиться с предварительным уведомлением Покупателя Продавцу и в разумные сроки на основе невмешательства, и такая проверка не должна включать право устанавливать пункты обязательного осмотра или входить в частные или чувствительные к конкуренции зоны производственного объекта Продавца.

PandaTip: Временные рамки в предыдущем абзаце, безусловно, могут быть изменены в соответствии с вашими потребностями.

4. ИЗМЕНЕНИЯ.

Продавец всегда оставляет за собой право и имеет право по собственному усмотрению вносить изменения, дополнения или улучшения в продукты, поставляемые по Заказу, без каких-либо обязательств или каких-либо обязательств по включению таких изменений, дополнений или улучшений в любой товар. или продукт, изготовленный, проданный или доставленный до внесения изменений, дополнений или улучшений.

5. ЦЕНЫ И ОПЛАТА.

Цены и платежи будут в долларах США, оплата будет производиться в валюте Соединенных Штатов. Срок выставления счета составляет 30 дней нетто, если не указано иное. Указанные цены считаются точными; однако Продавец оставляет за собой право исправить любые непреднамеренные ошибки в этих ценах до принятия Заказа. Продавец оставляет за собой право изменить или отозвать условия кредита в любое время без предварительного уведомления и потребовать гарантии, обеспечение или предоплату в размере соответствующей суммы кредита.В случае, если платежи не производятся своевременно, Продавец может, помимо всех других средств правовой защиты, предусмотренных законом, либо: (1) объявить о нарушении работы Покупателя и расторгнуть настоящий Заказ за неисполнение обязательств; (2) вернуть товары, за которые не производилась оплата; (3) задерживать будущие поставки по настоящему Заказу до тех пор, пока не будут произведены просроченные платежи; (4) доставлять будущие поставки по настоящему Заказу за наличные с Заказом или заранее наличными даже после устранения просрочки; (5) взимать проценты за просрочку платежа по ставке 1-1 / 2% в месяц или максимальной ставке, разрешенной законом, если она ниже, за каждый месяц или его часть просрочки платежа плюс применимые сборы за хранение или сборы за хранение запасов. ; или (6) возместить все затраты на взыскание, включая разумные гонорары адвокату; и (7) по выбору Продавца объединить любые из вышеперечисленных прав и средств правовой защиты в соответствии с законом.

6. ВЫБОР.

Все суммы, которые Покупатель должен Продавцу по Заказу, подлежат оплате в соответствии с условиями Заказа. Покупателю запрещается и не следует производить зачет таких сумм или любой их части, независимо от того, ликвидирован он или нет, против сумм, которые, по утверждению Покупателя, причитаются ему от его материнских аффилированных лиц, дочерних компаний или других подразделений или единиц по другим сделкам с Продавцом, его материнскими компаниями филиалы, дочерние компании или другие подразделения или подразделения.

7.ГАРАНТИЯ.

В данном разделе «Несоответствие» означает несоблюдение или отказ от работы из-за несоответствия применимым чертежам Продавца или наличия дефектов изготовления или материала. Обычный износ и необходимость в регулярном капитальном ремонте и периодическом обслуживании не являются Несоответствием.

Продавец гарантирует, что на момент доставки Покупателю его Продукты будут соответствовать применимым чертежам Продавца и не будут иметь дефектов изготовления и материалов.Эти гарантии распространяются на Покупателя, его правопреемников и правопреемников. Эта гарантия действительна в течение двенадцати (12) месяцев после отгрузки Продукта Продавцом. Гарантийный срок только для ремонта или замены неисправного продукта Продавцом, на который распространяется гарантия, составляет неистекшую часть первоначальной гарантии или 6 месяцев после отправки отремонтированного или замененного продукта, в зависимости от того, какой из этих периодов дольше.

Покупатель должен письменно уведомить Продавца о Несоответствии любого Продукта в течение гарантийного срока и вернуть Продукт Продавцу в течение тридцати (30) дней после такого обнаружения.Перед возвратом Продукта Продавцу Покупатель должен получить Разрешение на возврат материалов (RMA) от Продавца. Продавец оставляет за собой право вернуть Покупателю любой полученный Продукт без действующего RMA. В случае, если Продавец не может подтвердить заявленное Покупателем несоответствие, Покупатель соглашается уплатить Продавцу комиссию за оценку / отсутствие дефектов, размер которой должен соответствовать разрешению Продавца на возврат материалов. Обязательства Продавца и средства правовой защиты Покупателя по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой, по выбору Продавца, любого Несоответствия продукта.Продавец соглашается принять на себя расходы по транспортировке несоответствующего Продукта туда и обратно в размере, не превышающем обычных затрат на доставку до ближайшего объекта, указанного в настоящем документе, для гарантийного ремонта продуктов, доставленных по Заказу. Риск потери или повреждения всех Продуктов в пути несет сторона, инициирующая транспортировку таких Продуктов.

PandaTip: Вышеупомянутый язык обеспечивает довольно подробную процедуру возврата. Не стесняйтесь настраивать этот раздел в соответствии со своими потребностями.

Продавец не несет ответственности по данной гарантии, если Продукт подвергался воздействию или подвергался:

  1. Любому техническому обслуживанию, ремонту, установке, обращению, транспортировке, хранению, эксплуатации или использованию, которые являются ненадлежащими или иным образом не соответствуют инструкциям Продавца. ; или
  2. Любое изменение, модификация или ремонт кем-либо, кроме Продавца или лиц, специально уполномоченных Продавцом; или
  3. Любой несчастный случай, загрязнение, повреждение посторонними предметами, неправильное обращение, небрежность или небрежность после доставки Покупателю; или
  4. Любой ущерб, вызванный неисправностью Продукта, поставленного Продавцом, на который не распространяется гарантия, или любого Продукта, не поставленного Продавцом.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ВМЕСТО ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ, ПИСЬМЕННЫХ ИЛИ УСТНЫХ, ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ЯВНОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТИ, ЯВЛЯЮТСЯ НЕОГРАНИЧЕННЫМИ ЯВНЫМИ ГАРАНТИЯМИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЛИ ОСОБЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО ВИДА. ПРОДЛЕНИЕ ДАННОЙ ГАРАНТИИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЯЗАНО ПРОДАВЦА, ЕСЛИ НЕ ЗАПИСАНО И ПОДПИСАНО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРОДАВЦА.

PandaTip: Без вышеуказанной формулировки определенные подразумеваемые гарантии по закону могут быть существенно включены в договор. Эти гарантии обычно выходят далеко за рамки того, что обычно дает продавец.

8. ИЗВИНЕННАЯ ЗАДЕРЖКА.

Продавец освобождается от задержек в доставке и выполнении других договорных обязательств по настоящему Заказу, вызванных действиями или бездействием, которые выходят за рамки разумного контроля и произошли без вины или халатности Продавца, включая, помимо прочего, правительственные эмбарго, блокады, арест или замораживание активов, задержки или отказы в предоставлении экспортной лицензии, ее приостановление или отмена, или любые другие действия любого правительства, пожары, наводнения, суровые погодные условия или любые другие стихийные бедствия, карантин, забастовки или локауты , беспорядки, раздоры, восстания, гражданское неповиновение, война, нехватка материалов или задержки в поставках Продавцу третьими сторонами.Если оправданные обстоятельства задержки продлятся до шести месяцев, любая из сторон может, по своему усмотрению, прекратить действие настоящего Распоряжения без штрафных санкций или ответственности и без признания неисполнения обязательств или их нарушения.

9. ОТМЕНА.

Покупатель оставляет за собой право отменить любую часть этого Заказа, затронутую неисполнением Продавцом или любой несостоятельностью или приостановкой операций Продавца или любой поданной петицией или судебным разбирательством, начатым Продавцом или против него в соответствии с любым законом штата или федеральным законом, касающимся банкротства, договоренности. , реорганизация, конкурсное управление или уступка в пользу кредиторов.

10. СПОРЫ.

Если иное специально не согласовано в письменной форме между Покупателем и Продавцом, любой спор, связанный с Заказом, размещенным Покупателем, зарегистрированным в Соединенных Штатах, и который не разрешен сторонами, подлежит разрешению в любом суде компетентной юрисдикции. Для заказов, размещенных Покупателем, зарегистрированным за пределами США, стороны прибегают к обязательному арбитражу в соответствии с взаимосогласованными процедурами.

11. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

Настоящее Соглашение должно толковаться в соответствии с законами юрисдикции, в которой расположен объект Продавца, принимающий Заказ по настоящему Соглашению, за исключением любых положений о выборе закона.Продавец и Покупатель прямо соглашаются исключить из настоящего Соглашения Конвенцию Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года и любых ее правопреемников.

PandaTip: Не стесняйтесь изменить Государство регулирующего закона на конкретный Штат вместо вышеуказанного языка.

12. ЭКСПОРТ.

Если не согласовано иное, Покупатель несет ответственность за соблюдение законов и постановлений правительства США о контроле за экспортом, и, если это требуется такими законами и постановлениями, должен получить подтвержденные экспортные и реэкспортные лицензии, необходимые для товаров, услуг и технических данных. доставлено по настоящему Заказу.Продавец не несет ответственности перед Покупателем за непредоставление товаров, услуг или технических данных в результате следующих действий правительства США: (1) отказ в выдаче экспортной или реэкспортной лицензии; (2) аннулирование экспортной или реэкспортной лицензии; или (3) любое последующее толкование экспортных законов и правил США после даты этого заказа, которое ограничивает или оказывает существенное неблагоприятное влияние на стоимость выполнения Продавцом этого заказа.

13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Ответственность Продавца по любой претензии за убытки или ущерб, возникшие в результате, в связи или в результате Заказа, или в результате его исполнения или нарушения, или в результате производства, продажи, доставки, перепродажи, ремонта или использования любого продукта покрытые или предоставленные в соответствии с Заказом, ни в коем случае не должны превышать цену, относящуюся к продукту или его части, которая вызывает претензию, за исключением случаев, предусмотренных в параграфе, озаглавленном «Патентное возмещение.«Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности за особые, случайные или косвенные убытки. За исключением случаев, когда в настоящем документе прямо предусмотрено иное, положения настоящего Распоряжения предназначены для выгод сторон Заказа, а не для какого-либо другого лица.

14. НЕРАСКРЫТИЕ И НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДАВЦАХ.

Покупатель соглашается с тем, что он не будет использовать данные Продавца для производства или закупки продуктов, которые являются предметом настоящего Заказа, или любых аналогичных продуктов, или заставлять указанные продукты производиться или закупаться из любого другого источника, или воспроизводить указанные данные. и информацию или иным образом присваивать их без письменного разрешения Продавца.Покупатель соглашается с тем, что он не будет раскрывать или предоставлять третьим лицам какие-либо данные Продавца или другую информацию, относящуюся к этому Заказу, которая является собственностью Продавца, без получения предварительного письменного согласия Продавца.

15. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПАТЕНТОВ.

За исключением случаев, когда заказ требует продукции в соответствии с проектами, чертежами или спецификациями Покупателя, Продавец соглашается выплатить сумму любого окончательного судебного решения против Покупателя в результате иска о том, что любые коммерческие продукты, произведенные или предоставленные по настоящему Договору, по причине их производство, продажа или использование, нарушает любой патент США, выданный на дату заключения контракта, а также разумные расходы и расходы Покупателя на защиту такого иска, если Продавец не берет на себя его защиту, при условии, что Продавец незамедлительно уведомлен об угрозе или начале такой иск, и ему предлагается полный и исключительный контроль для проведения защиты или урегулирования его.

Возмещение Продавца не применяется, если нарушение не произошло бы в результате нормального использования, для которого продукция была разработана. Мы не несем ответственности за фактическое или предполагаемое нарушение любого иностранного патента. Ответственность Продавца за ущерб в соответствии с настоящим Соглашением ограничивается теми, которые рассчитываются исключительно на основе стоимости любых продуктов, проданных Покупателю. Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности за косвенные убытки или связанные с этим расходы. В случае любого утверждения о том, что продукт, представленный в соответствии с настоящим Соглашением, нарушает какой-либо патент США, Продавец может по своему усмотрению и за свой счет (а) обеспечить Покупателю право продолжать использовать продукт или (б) заменить или изменить продукт таким образом, чтобы он становится не нарушающим права, или (c) предоставлять Покупателю кредит на такой продукт за вычетом разумной амортизации за использование, повреждение и устаревание после его возврата Продавцу.Покупатель соглашается оплатить все расходы и издержки, понесенные Продавцом в его защиту, а также сумму любого судебного решения против Продавца, в любом иске или судебном разбирательстве против Продавца, основанном на иске о нарушении, возникшем исключительно в результате объединения Покупателем любого продукта, предоставленного в соответствии с настоящим Соглашением, с любым предметом. не произведены или не предоставлены Продавцом, либо в результате продажи или использования любой такой комбинации Покупателем. Продавец также возмещает Покупателю и его агентам компенсацию за такое нарушение, если и в той степени, в которой Покупатель согласился возместить им ущерб, но не в большей степени, чем Продавец возместил Покупателю в настоящем документе и на тех же условиях, которые изложены в настоящем документе.В случае если какой-либо продукт, поставляемый по настоящему Заказу, должен быть изготовлен в соответствии с чертежами, образцами или производственными спецификациями, указанными Покупателем, и не является дизайном Продавца, Покупатель соглашается защищать, возмещать ущерб и оградить Продавца от ответственности в той же степени и при условии соблюдения тех же требований, которые изложены в обязательствах Продавца перед Покупателем, как указано выше. Вышеизложенное заменяет любую другую компенсацию или гарантию, явную или подразумеваемую Продавцом, в отношении интеллектуальной собственности (патенты, коммерческая тайна, работы масок, товарные знаки, авторские права и т. Д.).

16. ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

PandaTip: Если программное обеспечение не предоставляется, этот раздел можно удалить.

В случае, если какое-либо программное обеспечение или документация к программному обеспечению предоставляется Покупателю Продавцом в какой-либо форме в соответствии с Заказом и между Покупателем и Продавцом не было подписано лицензионное соглашение на программное обеспечение, регулирующее эту продажу, Покупатель соглашается принять условия, изложенные ниже. вступает в силу с даты первой поставки по настоящему Договору:

  1. В соответствии с положениями и условиями, изложенными в настоящем документе, Продавец предоставляет Покупателю неисключительную, непередаваемую лицензию на использование программного обеспечения или документации к программному обеспечению, представленных здесь: (i) в ходе нормальной работы в или с продуктами Продавца, которые установлены или предназначены для установки на самолетах, (ii) при анализе или форматировании отчетов с использованием данных из таких продуктов Продавца, или (iii) на продуктах Продавца или сторонних поставщиков, которые являются используется для тестирования, поддержки, загрузки или обработки информации, собранной продуктами Продавца.
  2. Изготовление копий программного обеспечения или документации, за исключением одной копии для архивных целей, запрещено без специального письменного разрешения Продавца. Если такое копирование будет разрешено, Покупатель воспроизведет и включит все уведомления о правах собственности и авторских правах Продавца и другие легенды так же, как Продавец предоставляет такие уведомления и легенды, как внутри, так и на каждой копии лицензионного программного обеспечения и документации и в любой форме.
  3. Лицензия на программное обеспечение и права, предоставленные Продавцом Покупателю по настоящему Соглашению, являются личными для Покупателя.Лицензионное программное обеспечение и документация не могут быть переданы на условиях сублицензии, переданы или предоставлены во временное пользование какой-либо другой стороне без предварительного письменного согласия Продавца, за исключением того, что Покупатель может передать лицензионное программное обеспечение и документацию в связи с перепродажей любого летного оборудования или испытаний, предоставленных Продавцом. оборудование, на котором установлено лицензионное программное обеспечение и документация или с которым оно используется. Такое разрешение на передачу зависит от перепродажи или передачи согласия Покупателя на использование и защиту конфиденциальности лицензионного программного обеспечения и документации на тех же или аналогичных условиях, которые изложены в настоящей лицензии на программное обеспечение.Однако Покупатель письменно уведомит Продавца о передаче лицензионного программного обеспечения и документации.
  4. Покупатель соглашается использовать все лицензионное программное обеспечение и документацию только в соответствии с настоящим документом. Покупатель не вправе самостоятельно или с помощью других вносить изменения в лицензионное программное обеспечение и документацию, включая, помимо прочего, перевод, декомпиляцию, дизассемблирование или обратную сборку, обратный инжиниринг, создание производных или объединенных работ или выполнение любых других операции с лицензионным программным обеспечением и документацией для восстановления любых других операций с лицензионным программным обеспечением и документацией для восстановления любой части списка программ, объектного кода или исходного кода или любой информации, содержащейся в них.
  5. Покупатель соглашается принимать и сохранять лицензионное программное обеспечение и документацию в конфиденциальном порядке. Покупатель соглашается предпринять соответствующие действия по инструкции, соглашению или иным образом с сотрудниками Покупателя, или агентами или другими лицами, которым разрешен доступ к лицензионному программному обеспечению и документации, как указано ниже, чтобы проинформировать указанных сотрудников, агентов или других лиц, которые могут вступить с ним в контакт, о конфиденциальный характер лицензионного программного обеспечения и документации; и выполнять свои обязательства по данной лицензии на программное обеспечение в отношении использования, копирования, защиты и безопасности лицензионного программного обеспечения и документации.
  6. Эта лицензия на программное обеспечение вступает в силу с даты первой поставки по настоящему Соглашению и действует до тех пор, пока Покупатель по любой причине не прекратит ее действие после предварительного письменного уведомления Продавца за тридцать (30) дней, при условии, что Покупатель прекратит использование и либо вернет, либо уничтожит программное обеспечение Продавца и документация; или Продавцом, если Покупатель не соблюдает какие-либо положения и условия данной лицензии на программное обеспечение и Покупатель не может устранить такой отказ в течение тридцати (30) дней после получения уведомления от Продавца о таком отказе.
  7. Невзирая на гарантии, представленные в других разделах настоящего документа, Покупатель признает, что лицензионное программное обеспечение и документация могут относиться к самолету или датчику и, как таковые, могут потребовать разумной корректировки или доработки в соответствии с конкретными требованиями Покупателя. Покупатель должен оказывать Продавцу разумную помощь в выполнении таких корректировок и уточнений. Такие разумные корректировки или уточнения начинаются с даты доставки и предоставляются Продавцом Покупателю на период, не превышающий девяноста (90) дней, если иное не предусмотрено в письменной форме.
  8. Покупатель соглашается с тем, что он не будет использовать лицензионное программное обеспечение и документацию при выполнении контракта или субподряда с каким-либо правительством таким образом, чтобы повлиять на права Продавца на лицензионное программное обеспечение и документацию. Если Покупатель желает использовать лицензионное программное обеспечение или документацию при выполнении контракта или субподряда с Правительством, до такого использования Покупатель должен проконсультироваться с Продавцом относительно процедур и использования ограничительной маркировки, необходимой для защиты прав собственности Продавца.
  9. Эта лицензия и продажа регулируются законами и постановлениями, а также другими административными актами, действующими в настоящее время или в дальнейшем, правительствами США и других стран, а также их департаментов и агентств в отношении экспорта и / или реэкспорта лицензионного программного обеспечения и документация. Покупатель признает, что он будет нести ответственность за соблюдение, в случае необходимости, таких законов, постановлений и административных актов.
  10. Продавец обязуется прилагать разумные усилия для получения любых лицензий или разрешений, которые могут потребоваться сейчас или в будущем в соответствии с требованиями U.S. Правительство в связи с выполнением Продавцом обязательств по настоящему Заказу, но это не будет считаться требующим от Продавца каких-либо действий, которые не могут быть выполнены на законных основаниях в соответствии с законами, постановлениями и актами, упомянутыми выше.

17. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ДАННЫЕ.

Если иное не согласовано в письменной форме, все материалы, программное обеспечение, процессы обработки данных, оборудование, средства и специальные инструменты, этот термин включает, помимо прочего, приспособления, штампы, приспособления, формы, шаблоны, специальные метчики, специальные калибры, специальные испытания оборудование, другое специальное оборудование и вспомогательные средства производства и их замену, используемые при производстве продукции, на которую распространяется Заказ, являются и остаются собственностью Продавца.Продавец сохраняет за собой все права, титулы и интересы в отношении чертежей, инженерных инструкций, спецификаций и всех других письменных данных, если таковые имеются, поставляемых с продуктами.

18. НАЛОГИ.

Цены, указанные в данном документе, не включают суммы, необходимые для покрытия каких-либо налогов или сборов, включая, помимо прочего, федеральные, государственные, муниципальные акцизы, налоги с продаж или использования или импортные пошлины при производстве, продаже, распределении или доставке товаров или предоставление услуг по настоящему Договору. Любые налоги или пошлины, подлежащие уплате по настоящему Договору, оплачиваются Покупателем.Соответственно, Продавец оставляет за собой право пересмотреть свою цену после выполнения этого Заказа между сторонами, чтобы включить все налоги или пошлины, которые могут подлежать уплате по настоящему Договору, и Продавец может выставить Покупателю счет на указанную дополнительную сумму. Этот пункт остается в силе после принятия и полного исполнения этого Заказа сторонами в настоящем документе.

19. ПЕРЕДАЧА.

Ни одна из сторон не может переуступать настоящий Ордер или любую его часть без предварительного письменного согласия другой стороны, в котором не должно быть необоснованно отказано.Сторона, не передающая права, не имеет никаких обязательств перед цессионарием уступающей стороны, если такое согласие не получено.

20. ОТКАЗ.

Неспособность Продавца отстаивать все или часть своих прав при любом нарушении настоящего Заказа не считается отказом от таких прав ни в отношении такого нарушения, ни в отношении любого последующего нарушения, а также не подразумевается какой-либо отказ от принятия любой платеж или услуга. Никакой отказ от какого-либо права не должен распространяться на любое другое право, которым Продавец может обладать, или влиять на него, равно как и такой отказ не распространяется на любое последующее подобное или отличное нарушение.

21. РАЗДЕЛЕНИЕ.

Если какое-либо положение настоящих Условий продажи будет признано незаконным, недействительным или не имеющим исковой силы по какой-либо причине, то такое положение будет считаться отмененным для целей рассматриваемого спора, а все остальные положения остаются в полной силе. и эффект.

В удостоверение чего настоящее Соглашение надлежащим образом подписывается надлежащим образом уполномоченными представителями сторон, как указано ниже:

[Компания-отправитель]

Подпись

ММ / ДД / ГГГГ

[Отправитель.Имя] [Sender.LastName]

[Client.Company]

Подпись

ММ / ДД / ГГГГ

[Client.FirstName] [Client.LastName]

100+ бесплатных шаблонов контрактов и соглашений (загрузить сегодня) — ApproveMe

Популярные контракты

Будьте спокойны, зная, что юридические вопросы для вашего творческого бизнеса в порядке.

Советы и консультации по контрактам

Введение во все, что связано с контрактами

ИЩЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШАБЛОН ДОГОВОРА?

Что входит в юридический договор?

Контракт — это юридически обязательное письменное соглашение между двумя (или более) сторонами.Юридический договор используется для определения ролей и обязательств сторон по соглашению.

Вот как это работает.

Юридическая команда ApproveMe составила более 100 высококачественных готовых к подписанию шаблонов договоров, которые вы можете приспособиться к работе для вашего бизнеса. Вот как начать.

Настройте свой контракт.

В своем контракте вы легко найдете заключенный в квадратные скобки язык, в котором излагается тип информации. вы должны указать в договоре. Важно удалить и заменить все скобки и обновить детали в шаблоне контракта с индивидуальными деталями вашего соглашения.

Отправить на подпись онлайн.

После того, как ваш контракт будет отредактирован, вам нужно будет отправить его в электронном виде для онлайн-подписи. Если у вас есть веб-сайт на WordPress, вы можете легко использовать WPESignature для загрузки, отслеживания и электронной подписи ваших шаблонов контрактов.

Шаблоны договоров и соглашений ApproveMe® для вашего растущего бизнеса

Персональный кредитный договор или простой вексель — это юридически обязывающий договор, обычно заключаемый между членами семьи и друзьями.В кредитном соглашении подробно описывается погашение кредита и другие важные условия.

Соглашение об издании книги — это официальный юридический документ между автором и издателем. В договоре оговариваются условия публикации литературного произведения.

Контракт на кровельные работы — это вид контракта на оказание услуг, заключаемый между подрядчиком и клиентом. Это юридический документ, обычно используемый между генеральными подрядчиками и субподрядчиками. Кровельщики обычно нанимаются генеральными подрядчиками для выполнения жилищного или коммерческого кровельного контракта.

Соглашение о возмещении ущерба, также известное как соглашение о возмещении убытков, является важным юридически обязательным документом, используемым двумя или более сторонами для защиты от любых потенциальных убытков, обязательств, претензий или убытков для одной из сторон во время их участия во время определенная деятельность.

Соглашение об услугах или соглашение об услугах — это юридически обязывающий договор, заключаемый между двумя или более сторонами, устанавливающий условия профессиональных услуг между поставщиком услуг и клиентом.Соглашение о предоставлении услуг — это важный деловой контракт.

Фотоконтракт — это вид соглашения об оказании услуг между клиентом и фотографом. Цель контракта на фотосъемку — увековечить обязательства и ответственность каждой из сторон.

Ваш опыт подписания стоит отметить!

ApproveMe — это простой способ подписания документов для занятых людей. Построен на убеждении, что каждое новое соглашение с клиентом или клиентом должно отмечаться.

Начать сейчас

Брачный договор или «брачный договор» — это письменный юридический документ, заключаемый до того, как пара вступит в брак.В брачном соглашении оговариваются имущественные и финансовые права каждой стороны на случай, если стороны разойдутся или в случае развода.

Отказ от залога и освобождение — это письменный договор между двумя или более сторонами. Освобождение от залога и освобождение от залога обычно используются в строительных условиях.

Заказ на поставку — важный документ для бизнеса. Это простая форма, в которой документируются особенности покупки между покупателем и продавцом.

Трудовой договор — важное юридическое соглашение между работодателем и работником.В трудовом договоре прописываются условия найма, должность, обязанности и другие обязательства после трудовых отношений.

Учредительный договор — это официальные юридические документы, поданные в государственный орган с намерением официально зарегистрировать создание корпорации. Что находится в шаблоне учредительного договора?

Выходное пособие или выходное пособие — это юридически обязывающий договор между работодателем и работником. В расторжении договора оговаривается увольнение сотрудника из компании.Подписывая соглашение о выходе, работник отказывается от своего права принимать меры по незаконному увольнению.

Купчая на автотранспортное средство является важным юридическим документом. Это доказательство того, что сделка произошла, и его можно предоставить в местный департамент транспортных средств (DMV) покупателя.

Типовой контракт — это тип контракта на оказание услуг между моделью и фотографом. Это юридически обязывающее соглашение, используемое для формализации согласованных условий контракта между двумя сторонами.

Операционное соглашение является важным документом, используемым обществами с ограниченной ответственностью (ООО). Операционное соглашение устанавливает основу для структуры компании, охватывающей ее финансовые и функциональные решения.

Операционное соглашение является важным документом, используемым обществами с ограниченной ответственностью (ООО). Операционное соглашение устанавливает основу для структуры компании, охватывающей ее финансовые и функциональные решения.

Кому нужен отпуск? Вы, наконец, готовы сдать свой дом для отпуска, но сначала вам нужно заключить договор об аренде на время отпуска.

Письмо с предложением — это официальный документ, адресованный потенциальному сотруднику. В письме-предложении излагаются предложения работодателя и подробно описывается роль кандидата.

Письмо с предложением — это официальный документ, адресованный потенциальному сотруднику. В письме-предложении излагаются предложения работодателя и подробно описывается роль кандидата.

Форма выпуска HIPAA — это официальный выпуск медицинских записей. Это важный документ, используемый физическим лицом или их представителем для передачи медицинских записей сторонним лицам.

Иногда пора двигаться дальше. Текучка кадров — это всего лишь часть бизнеса. Письменное письмо о увольнении так же важно, как и письмо с предложением, во время первоначального процесса приема на работу.

Эй, все меняется — и ничего страшного! В контракты можно вносить изменения. Есть ряд причин, по которым исходный контракт может нуждаться в том или ином изменении.

Договор аренды ресторана — это стандартный юридический документ, используемый арендодателями или арендодателями при сдаче в аренду своей коммерческой ресторанной собственности арендаторам или арендаторам.Это распространяется на рестораны в торговых центрах, отдельные рестораны, кафе и другие заведения общественного питания.

Договор коммерческой аренды — это обычный юридический документ, используемый домовладельцами или арендодателями при сдаче в аренду своей коммерческой собственности арендаторам или арендаторам.

Стой! Письмо о прекращении противоправных действий или письмо о нарушении направляется физическому или юридическому лицу, занимающемуся незаконной деятельностью, с просьбой немедленно прекратить незаконные действия.

Арбитраж — это распространенный вид альтернативного разрешения споров (ADR).Арбитражная оговорка может быть отдельным письменным соглашением или положением в контракте.

Письма о прекращении услуг могут иметь разные формы и форматы. Оно должно быть кратким и по существу. Укажите остальные условия контракта, которые вы будете и не будете соблюдать.

В связи с увеличением числа онлайн-пользователей и повышением интереса к политике конфиденциальности компании политика конфиденциальности на вашем веб-сайте становится крайне важной. Дети также имеют более широкий доступ к электронным устройствам и веб-сайтам; в большинстве случаев они защищены от сбора личной информации.

Соглашение о веб-разработке — это юридически обязывающий договор между специалистом по веб-разработке и клиентом о создании веб-сайта. Веб-разработчиков привлекают для создания веб-дизайнов и предоставления услуг по разработке.

Соглашение об управлении финансами — это юридически обязывающий договор между двумя или более сторонами, в соответствии с которым клиент пользуется услугами финансового консультанта.

Контракт на электронный маркетинг — это юридический документ, в котором компания пользуется услугами специалиста или агентства для оказания определенных услуг электронного маркетинга.В соглашении по электронному маркетингу обосновывается тип маркетинга, который поставщик услуг предлагает клиенту.

Соглашение о деловом партнерстве — это юридический документ между партнерами, который определяет рабочие отношения между двумя сторонами. В соглашении о деловом партнерстве подробно описывается цель бизнеса, соответствующий вклад каждого партнера и другие детали, связанные с коммерческим предприятием.

В наши дни большинство людей ищут информацию в Интернете.Поэтому во многих случаях выгоднее быть наверху списка поиска, чтобы потенциальные клиенты находили ваш бизнес быстрее и проще, чем другие в этом районе.

Контракт с фрилансером или соглашение с независимым подрядчиком — это юридически обязательный документ между двумя сторонами по конкретному проекту или услуге. Фрилансер обычно обладает специальным набором навыков, который делает его лучшим кандидатом для проекта или желаемой услуги.

Кредитное соглашение обычно используется для кредитов, которые требуют погашения в течение определенного периода времени или любой суммы денег, это могут быть личные ссуды или бизнес-ссуды.Типичные ссуды также имеют процентную ставку, которая может варьироваться в зависимости от кредитора и продолжительности ссуды.

Соглашение о конфиденциальности — это юридический документ, используемый для защиты конфиденциальной информации. Соглашение о конфиденциальности может использоваться отдельными лицами или компаниями для защиты конфиденциальной информации.

Если вы планируете большое мероприятие, вам могут понадобиться волонтеры, которые помогут со всеми задачами. Волонтеры нужны для различных организаций и мероприятий. Приложение волонтера мероприятия позволяет организации проверить квалификацию и доступность волонтера.

Контракт на личное обучение является юридически обязательным контрактом. Персональный тренер может работать индивидуально, в спортзале или другой подобной компании.

Контракт с послом бренда — это соглашение между послом бренда или влиятельным лицом и компанией о продвижении или продвижении продукта или услуги. Посол бренда помогает увеличить продажи и узнаваемость бренда.

Партнерское соглашение — это юридический документ / контракт между двумя или более физическими лицами, которые хотели бы совместно управлять и вести бизнес с целью получения прибыли.

Маркетинговый контракт влиятельного лица — это юридически обязательное соглашение между влиятельным лицом или представителем бренда и компанией. Компания или рекламодатель пользуется услугами влиятельного лица для продвижения или продвижения своих услуг или продуктов.

Соглашение об услугах или соглашение об услугах — это юридически обязывающий договор, заключаемый между двумя или более сторонами с целью определения условий предоставления определенных профессиональных услуг между поставщиком услуг и клиентом.

Хотя иногда снегопад может быть красивым, он не так красив, когда кто-то пытается выйти с подъездной дорожки и выйти на работу после метели.Вы, как владелец бизнеса по уборке снега, можете предоставить столь необходимые услуги в северных районах Соединенных Штатов.

Контракт лайф-коучинга — это соглашение между двумя сторонами, по которому клиент желает воспользоваться профессиональными услугами лайф-коучинга. Грамотно составленный договор защищает как лайф-коучинга, так и клиента. Он определяет договорные отношения между сторонами.

Консультационное соглашение или консалтинговый контракт — это юридически обязывающий документ, заключенный между двумя или более сторонами для определения условий оказания профессиональных консультационных услуг между консультантом и клиентом.

Агентское соглашение — это юридически обязательный документ, заключенный между агентом и принципалом. Принципал в агентском соглашении — это физическое лицо или компания, которые назначают агентство агенту, тем самым устанавливая правовые отношения между двумя сторонами.

Договор купли-продажи или договор купли-продажи — это официальный договор, заключаемый между покупателем и продавцом товаров, услуг или товаров и услуг. В договоре купли-продажи подробно описаны условия продажи и обязательства каждой стороны по соглашению.

Хотя иногда мы не можем слишком много думать об этом, мы все любим свежескошенный газон. У всех нас просто нет времени или любви, чтобы косить это. Вы будете хорошо защищены с помощью простого, но всеобъемлющего контракта, описанного здесь.

За финансовой консультацией обращаются по разным причинам. Частным лицам могут потребоваться советы по инвестициям, акции и облигации, имущественное планирование и т. Д.

Предоставление сотрудников службы безопасности, работающих полный или неполный рабочий день, — это услуга, которая может иметь серьезные последствия, если ее не выполнить должным образом.Безопасность — это больше, чем когда кто-то часами стоит на страже у поста, наблюдая за проходящими мимо людьми.

Вождение грузовиков — это большой бизнес в этой стране, в котором участвует множество крупных автотранспортных компаний, а также гораздо более мелкие. Именно так мы, как нация, перевозим грузы, машины, молоко, яйца… почти все, в основном

Наличие письменного контракта означает, что каждый знает, что он должен делать и когда, и облегчает разрешение любых споров, которые могут возникнуть. Иногда стороны могут неохотно заключать контракт, потому что они спешат завершить сделку.Это плохая идея.

Когда-то вести бизнес было легко. Два человека согласились заключить сделку, и обе стороны сдержали свое слово. Но в 21 веке профессионалы слишком хорошо осведомлены о долгой истории нарушения сделок и судебных исков, которые происходили повсюду вокруг них.

Договор о найме — это юридический договор, по которому клиент пользуется услугами профессионала для выполнения работы в будущем. Соглашение о удержании устанавливает условия взаимоотношений между сторонами и устанавливает размер гонорара.

Бармен может показаться забавным и интересным способом заработать немного денег и продемонстрировать причудливые методы наливания. Однако бармен — это не просто развлечение.

Предоставление персонала в сфере общественного питания и кейтеринга может быть непростым делом, как для бизнеса, так и для независимого подрядчика. Вам нужно не только найти надежный персонал, но и убедиться, что они должным образом обучены, чтобы работать в сфере общественного питания.

Переезд может быть стрессовым, но выбор подходящей транспортной компании может иметь большое значение для того, чтобы сделать переход максимально простым и легким.

Маркетинговое соглашение — это официальный юридический документ, в котором компания пользуется услугами специалиста или агентства для оказания определенных маркетинговых услуг. Маркетинговое соглашение устанавливает тип маркетинга, который поставщик услуг должен предоставлять клиенту.

Платежное соглашение — это важный договор между кредитором и заемщиком, в котором прописаны условия и платежные обязательства по ссуде. Соглашение об оплате может заключаться между членами семьи или более формально в деловой среде.

Часто на ночлег в городе или на особое мероприятие, такое как девичник или день рождения, люди арендуют лимузин, чтобы избежать хлопот вождения в пробке, поиска места для парковки или идентификации назначенного водителя. Услуги лимузина позволяют всем участникам вечеринки кататься вместе и получать удовольствие.

Как бухгалтер, вы хотите развивать свой бизнес и находить новых клиентов. Ваша репутация, навыки и профессионализм могут помочь вам в достижении этой цели, но наличие хорошо сформулированного контракта защитит вас, чтобы удержать своих клиентов и защитить вас обоих в ходе ваших рабочих отношений, когда вы предоставляете бухгалтерские услуги.

Как владелец малого бизнеса вы, возможно, использовали бухгалтерское программное обеспечение или программное обеспечение для бухгалтерского учета, такое как Quickbooks, или отслеживали свой денежный поток с помощью Microsoft Excel. Но в какой-то момент вы можете захотеть заключить бухгалтерские контракты, также известные как бухгалтерские контракты, бухгалтерские контракты, бухгалтерские соглашения или контракты на бухгалтерские услуги.

Наши автомобили — дорогие вещи, которыми мы обычно владеем в течение многих лет. Автомобили оснащены сложными компьютерами, для ремонта которых обычно требуется помощь профессионала.

Когда-то вести бизнес было легко. Два человека согласились заключить сделку, и обе стороны сдержали свое слово.

Соглашение о комиссии или соглашение о комиссионных продажах — это юридически обязывающий договор, заключаемый между двумя сторонами. Первую сторону обычно называют «принципалом», и у нее есть товары и услуги, которые они хотят продать. Вторую сторону обычно называют «агентом».

Соглашение об оказании услуг по уборке или контракт на уборку — это юридически обязывающий документ, заключаемый между двумя или более сторонами, в котором излагаются условия оказания профессиональных услуг между клининговыми услугами и клиентом.

Договор субподрядчика строительства — это официальное юридически обязательное соглашение между подрядчиком и субподрядчиком строительного проекта. Это отличный способ расширить свой бизнес в качестве подрядчика или субподрядчика.

Люди обращаются за советом к юристам по вопросам, потому что им нужны четкие указания относительно того, как действовать в том или ином деле. Однако многие люди скептически относятся к адвокатам и не доверяют им.

Для владельца ресторана прием на работу может быть сложной, но необходимой задачей.Вам нужно не только найти надежный персонал, но и убедиться, что они должным образом обучены, чтобы работать в сфере общественного питания.

Мы все проезжали мимо собственности, которая красиво ухожена в идиллической обстановке или с яркими, цветущими цветами (может быть, даже кустом или двумя розами), и втайне завидовали домовладельцу за такой прекрасный двор.

Большинство людей любят танцевать и веселиться, когда рядом диджей. Ваша компания может быть желаемым поставщиком услуг в этой области, если у вас есть соответствующие лицензии и профессиональный персонал.

Ведение бизнеса по планированию мероприятий может быть чрезвычайно напряженным. Вы несете ответственность за сторону клиента… и все, что с этим связано. Событие запомнится — хорошее или плохое. Подготовившись заранее, ваш клиент сможет хорошо провести время на собственной вечеринке.

Подходит ли договор о стажировке как трудовой договор, в обязательном порядке следует из закона. Контракт является трудовым, если выполняются следующие три основных элемента: обязанность работника выполнять работу, обязательство работодателя по выплате заработной платы и наличие властных отношений.

Компьютеры необходимы в нашей жизни в 21 веке. Мы настолько привыкли к компьютерам, что вряд ли сможем нормально функционировать, если наш компьютер (смартфон, планшет и т. Д.) Не работает должным образом.

Определение ухода за детьми может быть грандиозной задачей, поскольку наши дети — наше все. Поиск подходящего для вас детского учреждения или поставщика услуг может оказаться непростой задачей.

Собираетесь ли вы нанять маляра для домашнего или коммерческого использования, чтобы вернуть своему дому или бизнесу первоначальную красоту, есть несколько подводных камней, которых следует избегать.Выбор подходящего опытного подрядчика по покраске зависит от того, проведете ли вы надлежащее исследование и зададите правильные вопросы перед наймом.

Субаренда. Вы, наверное, слышали этот термин несколько раз раньше, но это одно из тех слов, которые не дают четкого определения. Субаренда, иногда называемая субарендой, — это договор, по которому арендатор сдает свою квартиру другому лицу, пока его имя еще находится в аренде.

Соглашение о независимом подрядчике или внештатное соглашение — это юридически обязательный контракт между двумя сторонами по конкретному проекту или услуге.Соглашение с независимым подрядчиком обычно представляется до начала проекта.

Любые ремонтные работы в доме могут быть полезны для домовладельца, который плохо разбирается в знаниях генеральных подрядчиков, сантехников, электриков и т. Д.

Может быть, вы хотите установить новые столешницы, обновить кровлю, добавить патио, сборка или колода или какой-либо другой проект реконструкции. Либо объема необходимых вам работ достаточно, чтобы нанять подрядчика по благоустройству дома.

Разработка программного обеспечения в наши дни очень распространена и требует значительных усилий. Важно прочное соглашение, содержащее четкие условия. Этот контракт представляет собой базовый общий контракт для использования при найме разработчика программного обеспечения и некоторых вопросов, которые следует учитывать и обозначать при заключении такого соглашения.

Наши домашние животные, как и наши дети, являются для нас наиболее ценными и ценными. Они наши «меховые младенцы». При обращении в службу выгула собак следует чувствовать себя комфортно с этим человеком или компанией и иметь разумную уверенность в их компетентности в отношении безопасности нашего питомца.

Это базовый контракт на оказание услуг по ремонту дома, предполагающий две (2) вещи: (i) это не новый строительный проект и (ii) существует первоначальная оценка затрат и домовладелец готов приступить к реализации проекта.

Итак, вы создали что-то полезное; будь то процесс, авторское право, товарный знак, кодирование, изобретение или мобильное приложение, вам необходимо защитить свою интеллектуальную собственность, чтобы контролировать, как она используется, кто ее использует, а также ограничивать доступ к деталям в вашей отрасли.

Соглашение о возмещении убытков или соглашение о возмещении ущерба — это юридически обязательный документ, используемый двумя сторонами для защиты от любых потенциальных убытков, обязательств, претензий или ущерба для одной из сторон во время их участия во время деятельности.

Наем няни для ухода за детьми может быть непростой задачей. В соглашении может быть много-много тем. Контракт может заключаться в простом внешкольном уходе за ребенком в течение нескольких часов, пока родители не вернутся домой с работы.

Шаблон контракта на фотосъемку мероприятий предоставляется для помощи крупным и малым фотографическим компаниям, желающим получить фотографа для съемки на месте свадьбы, юбилея, дня рождения ребенка и т. Д. Или удаленно из вашей собственной студии.

Мы создали общий недельный табель, который в настоящее время отформатирован для Microsoft Word. Однако его можно легко преобразовать в шаблон расписания Microsoft Excel, если вы предпочитаете его использовать, и масштабировать этот документ с течением времени.

Менеджер по найму и кандидат уже устно обсудили условия найма, и письменное предложение о работе просто подтверждает эти устные договоренности. Письма с предложениями о трудоустройстве могут значительно отличаться в зависимости от описания должности и предлагаемой должности, а также условий / льгот, связанных с ней.

Здесь вы найдете общий шаблон ежемесячного расписания. Мы создали это с помощью Microsoft Word, но было бы легко преобразовать его в шаблон расписания Microsoft Excel, если вы предпочитаете этот формат.Вы также можете преобразовать его в файл PDF, и документ можно будет распечатать.

Владение арендуемой недвижимостью может быть как благословением, так и проклятием. У вас есть замечательный источник дохода, но все же вы должны справляться с требованиями ваших арендаторов, общим обслуживанием и сдачей своих квартир в аренду.

Если у вас небольшой бизнес, вы всегда ищете новых клиентов. Рефералы могут быть спасательным кругом, особенно когда вы пытаетесь выйти на новые рынки или выйти на новые сегменты.Важно иметь готовый шаблон соглашения о переходе к специалистам, когда появится такая возможность.

Соглашение о неразглашении информации (NDA) — это стандартный деловой документ. Это формальное соглашение между двумя сторонами, запрещающее получателю раскрывать определенную конфиденциальную информацию третьим лицам или широкой публике.

Месячный договор аренды (или договор аренды) является юридически обязательным договором между арендодателем и арендатором. Арендодатель является полноправным владельцем недвижимости и сдает свое имущество в аренду арендатору (съемщику).Получите здесь бесплатный шаблон, а также советы для домовладельцев.

Большинство создателей контента и веб-дизайнеров презирают административную работу и отсутствие времени на разработку. Но контракт, легко подготовленный для вашего клиента, защищает вас и ваш бизнес, чтобы поддерживать четкий и определенный набор ожиданий в отношении ваших услуг и того, что будет предоставлено по завершении.

Меморандум о взаимопонимании («МоВ») — это необязательный письменный документ, в котором указываются обязанности каждой стороны соглашения или контракта до составления официального контракта.

Наличие знаний и стремления к ведению собственного бизнеса — это только часть начала. Составление контрактов на графический дизайн — ключевая часть ведения вашего дизайнерского бизнеса. Это недооцененный, но важный компонент защиты вас самих, своего бизнеса и вашей работы.

В нашей повседневной жизни много факторов стресса, но, вероятно, нет ничего более стрессового, чем планирование крупного мероприятия. Свадьбы, выпускные и корпоративные мероприятия — вот лишь несколько примеров. Эти мероприятия требуют тщательного планирования и предвидения, чтобы они прошли гладко и оправдали всеобщие ожидания.

Видеоролик дает продюсеру или производственной компании разрешение использовать видеоматериал в личных или коммерческих целях. Видеоролик — это юридический документ, который освобождает права производителя или отдельного лица и передает использование, споры и другие виды рекламного использования производителю или другому лицу, включенному в список.

Соглашение с субподрядчиком — это официальное юридически обязательное соглашение между подрядчиком и субподрядчиком. Это отличный способ расширить свой бизнес в качестве подрядчика или субподрядчика.Подрядчик получает выгоду, потому что он может делегировать определенные задачи субподрядчику.

Разрешение на использование фотографий дает фотографу или отдельное лицо от другой стороны на использование фотографий в личных или коммерческих целях. Фоторепортаж — это юридически обязывающий документ, который освобождает права человека и передает использование, ссоры и другие виды использования в рекламных целях.

Соглашение о ссуде, как и простой вексель, представляет собой обязывающий договор между двумя или более сторонами для формализации процесса ссуды.Существует множество типов кредитных договоров, от простых векселей между друзьями и членами семьи до более подробных договоров, таких как ипотека.

В трудовом договоре часто используется юридический язык, который в большинстве ситуаций нелегко понять. В дополнение к этому, контракты, представленные как предложения о работе, регулярно заключаются таким образом, что создается впечатление, что они не открыты для переговоров.

Соглашение об отсутствии конкуренции (соглашение о недопущении конкуренции или пункт о недопустимости конкуренции) служит официальным контрактом между двумя сторонами, когда новый сотрудник или подрядчик соглашается не конкурировать с компанией нового работодателя во время или после рабочих отношений.

На самом базовом уровне вы хотите получить обещанный дом, а подрядчик хочет получить деньги за строящийся дом. Контракт служит для того, чтобы отразить это понимание, чтобы убедиться в отсутствии разногласий до начала фактических работ и предоставить руководство, которому нужно следовать в случае, если проблема возникнет позже.

Работа по найму звучит как общий термин, но на самом деле это договор особого типа. Работа по найму — это любая работа, выполняемая одним человеком или компанией по собственному усмотрению для другого человека или компании.

Соглашение о раздельном проживании — важный документ между двумя состоящими в браке людьми, используемый для разделения их обязанностей и активов в процессе подготовки и подачи заявления на развод.

Соглашение о разводе является важным юридическим документом, который увековечивает все соглашения между супружескими парами. В соглашении об урегулировании развода оговаривается разделение активов, имущества, долгов и обязательств, а также порядок посещения ребенка, опеки, алиментов на ребенка и супруга.

Владельцы жилой и коммерческой недвижимости должны проявлять осторожность при подготовке и подписании договоров аренды с арендаторами.Помимо финансовых соображений по соглашению, собственник должен подумать о том, как защитить себя до, во время и после срока аренды. Используйте это простое соглашение об аренде, чтобы охватить основы.

Очень важно выполнить контракт на свадебную фотосъемку, в котором изложены условия соглашения между вами и свадебной вечеринкой. В нем должны быть указаны согласованные затраты, место и даты. Это поможет защитить вас в случае возникновения каких-либо проблем, и на него можно легко сослаться, чтобы разрешить любые споры.

ApproveMe. Отправляйте контракты за считанные минуты.

Откройте для себя возможности электронной подписи на своем веб-сайте, используя свой брендинг уже сегодня!

Начать сейчас

Часто задаваемые вопросы и ресурсы

Что такое контракт?

Контракты определяются как письменные или устные соглашения, которые подлежат исполнению по закону. Они могут охватывать любую тему или отрасль, будь то продажи, аренда, занятость или что-то еще (источник).

Какие бывают типы контрактов?

Существует много различных типов контрактов, как это определено upcounsell, контрактов с фиксированными ценами, наймом, единовременными выплатами, временем и материалами, односторонними или двусторонними контрактами, простыми контрактами и т. Д.У каждого есть свои особые условия, и они могут быть устными или письменными, некоторые из них не подлежат обсуждению (например, договоры о присоединении), в то время как другие могут быть скорректированы или дополнены.

Чем контракт отличается от оценки, котировки, заявки или предложения?

В основном контракты являются установленными, ограниченными и юридически обязательными, тогда как оценки, расценки, заявки и предложения — это возможности, которые могут быть приняты, отклонены, согласованы или полностью проигнорированы. Ключевое отличие состоит в том, что часто заявка или предложение содержат условия, которые могут быть подписаны отправителем запроса и превращены в контракт (источник).

Что я должен включить в свой контракт?

Каждый контракт состоит как минимум из двух основных компонентов: четко определенных условий и подписанного соглашения между двумя отдельными сторонами. Для получения дополнительной информации прочтите наши 12 пунктов, которые вы должны включать в каждый контракт.

Как мне составить эффективный деловой контракт?

Создание контракта может быть сложной задачей, в большинстве случаев рекомендуется обратиться за помощью к юрисконсульту, чтобы обеспечить его юридическую силу, если вы этого потребуете.По сути, вам нужны основные условия, которые следует соблюдать, и соглашение о том, какой продукт или услуга должны быть предоставлены, кому, кем и что будет предложено на торгах с конкретными условиями (такими как сроки или то, как будет завершена доставка) ). Дополнительные советы см. В нашем руководстве для начинающих по написанию контрактов.

В чем разница между контрактом и соглашением?

Соглашение — это любое понимание или договоренность, достигнутые между двумя или более сторонами. По словам Диффена, контракт — это особый тип соглашения, которое по своим условиям и элементам является юридически обязательным и подлежит исполнению в суде.com.

Есть вопросы?

У нас есть поддержка мирового класса, готовая помочь.
Наша основная ценность №1 — успех клиентов.

Шаблоны договоров и соглашений (с бесплатными образцами)

Маркетинговое соглашение

Документ, подписанный всеми вовлеченными сторонами, в котором перечислены объем работы, которую необходимо выполнить, а также все обязанности и ожидания, которые компания имеет в отношении маркетингового агентства. Включает плату за услуги, сроки, услуги и условия оплаты.

Контракт на простой веб-дизайн

Этот простой контракт на веб-сайт четко определяет условия обслуживания для проектов веб-дизайна. Это контракт, в котором четко указано, за что несут ответственность дизайнер и клиенты, а также указаны цены и сроки, связанные с проектом. Сюда входит разбивка услуг, информация о стоимости и оплате, сроки и юридические права каждой стороны.

Шаблон контракта на покраску

Контракт для использования в контрактах на покраску, чтобы установить ожидания клиентов, уточнить объем работы и перечислить детали оплаты.Это простой в настройке контракт на покраску, который можно использовать для любого типа проекта покраски. Сюда входят разделы, в которых подробно описаны условия оплаты, сведения об услугах, расторжение контракта и многое другое.

Тренерский контракт

Описание: Юридически обязательный документ, который не только поможет вам легко и профессионально согласовать юридические параметры каждого соглашения, но и установит ожидания и основные правила для обеих сторон, обеспечивая вашу юридическую защиту.Подходит для: любого бизнес-специалиста, желающего вступить в коучинговые отношения в течение длительного периода времени. Включает: расходы, сроки, услуги и условия оплаты

Форма разрешения на фотографию

Контракт (и фото-релиз) между фотографом и клиентом относительно услуг, которые фотограф предоставит во время съемки, а также обязанностей, которые фотограф и клиент соглашаются выполнять.Этот контракт легко адаптируется к потребностям человека, заинтересованного в использовании контракта. Сюда входит объем работ, сборы, выпуск модели и многое другое.

Контракт на графический дизайн

Этот контракт заключается между графическим дизайнером и клиентом. Он отображает работу, которую предоставит дизайнер, которая была согласована как с дизайнером, так и с клиентом. Он содержит подробную информацию о количестве исправлений, доступных клиенту, а также об авторских правах.Он включает в себя шаблоны макетов XHTML / CSS, текстовое содержимое, фотографии и юридические материалы.

Договор комиссии

Простое в использовании соглашение, которое можно быстро обновить и настроить. Включает разделы для разделения комиссионных, структуры вознаграждения, условий и т. Д.

Договор о планировании мероприятий

Простой контракт для организаторов мероприятий, который легко понять и использовать.В общих чертах описаны обязанности по планированию мероприятий, условия оплаты и многое другое.

Соглашение с независимым подрядчиком

Этот шаблон используется между независимым подрядчиком и клиентом. Он охватывает набор категорий в отношении квалификации, опыта и способностей, которые независимый подрядчик предоставит клиенту в рамках своих услуг. Он распространяется на услуги, компенсацию, юридические расходы и многое другое.

Шаблон соглашения о неразглашении информации

Простое соглашение о неразглашении для защиты (и сохранения конфиденциальности) конфиденциальной информации. Разделы для вовлеченных сторон, продолжительности соглашения и т. Д.

Контракт на реконструкцию

Подробный контракт на реконструкцию с защитой от оплаты и ожиданий от работы. Описывает условия оплаты, обязанности, сроки и многое другое.

Соглашение с удерживающим лицом

Договор о залоге постоянного обслуживания клиентов. Разделы для авансовых платежей, лимитов услуг и других мер правовой защиты.

Шаблон контракта на обслуживание

Легко настраиваемое соглашение об обслуживании между поставщиком услуг и клиентом. Содержит подробную информацию об услугах, расписании, сроках и многом другом.

Договор субподрядчика

Подробный шаблон соглашения между подрядчиком и субподрядчиком. Разделы о возмещении расходов, времени и материалах, платежах и т. Д.

Договор субаренды

Простое соглашение, которое можно использовать в любой ситуации субаренды. Разделы с описанием собственности, условий оплаты, расписания и т. Д.

Шаблон договора купли-продажи

Это простой шаблон договора купли-продажи, направляемый между двумя сторонами, который охватывает множество соглашений, которые продавец и покупатель должны соблюдать, чтобы продолжить. Эти шаблоны контрактов обычно используются, когда вы хотите продать новые товары, услуги или товары, требующие доставки. Это способ обсудить и согласовать между обеими сторонами перед принятием контракта.Он определяет детали платежа, доставку продукта, отмены и многое другое.

Шаблон агентского соглашения

Легко настраиваемое соглашение между агентством и компанией. Разделы по территории, сроку действия договора, эксклюзивности и др.

Базовый договор аренды

Простой договор аренды между владельцем недвижимости и арендатором.Разделы для гарантийных депозитов, пени, жильцов и т. Д.

Шаблон договора бухгалтерского учета

Легко настраиваемый договор между бухгалтером и клиентом. Разделы, в которых перечислены предоставленные услуги, график платежей, результаты и многое другое.

Договор на питание

Легко настраиваемый контракт на кейтеринг, достаточно гибкий для любой работы в сфере общественного питания.Предлагает правовую защиту как для поставщика, так и для клиента.

Договор на строительство

Простой в использовании контракт для всех, кто предоставляет строительные услуги. Включает разделы для расписания, платежей и многого другого.

Соглашение о консультациях

Простое соглашение, которое можно использовать для любого консалтингового проекта. Юридический текст, который легко настраивать, читать и использовать при консультировании клиентов.

DJ Contract

Простой диджейский контракт можно использовать при предоставлении ди-джеев на любом мероприятии. Разделы, касающиеся условий оплаты, обязанностей, графика и т. Д.

Трудовой договор

Простой трудовой договор для следующего найма в компании. Легко настроить и использовать в качестве шаблона по умолчанию при приеме на работу новых сотрудников.

Договор бухгалтерского учета

Профессиональный контракт для бухгалтеров с клиентами бухгалтеров. Легко читать и настраивать для текущих бухгалтерских услуг.

Соглашение о возмещении убытков

Простой шаблон соглашения о возмещении убытков (также известный как соглашение о безвредности). Разделы, чтобы обезопасить компанию или бизнес от любого бремени, убытков или ущерба.

Соглашение об интеллектуальной собственности

Легко настраиваемое соглашение о защите вашей интеллектуальной собственности. Соглашения о деловых отношениях как сотрудников, так и подрядчиков.

Договор о стажировке

Образец контракта на стажировку, который будет использоваться всякий раз, когда вы нанимаете нового стажера. Разделы о сроках контракта, ответственности и многом другом.

Договор на благоустройство территории

Простой контракт на ландшафтный дизайн может использоваться любым поставщиком ландшафтного дизайна. Разделы, посвященные условиям оплаты, графику и т. Д.

Шаблон кредитного договора

Легко настраиваемый кредитный договор может использовать любой кредитор. Разделы с подробным описанием условий кредита, схемы платежей и т. Д.

Меморандум о взаимопонимании

Соглашение, которое охватывает условия и детали взаимопонимания между двумя сторонами. Образец текста соглашения, который легко настроить и использовать.

Месячный договор аренды

Договор аренды для использования любым лицом, снимающим недвижимость, и жильцом. Разделы, охватывающие ежемесячную арендную плату, просроченные платежи, период аренды и многое другое.

Шаблон соглашения о недопущении конкуренции

Простой шаблон соглашения между компанией и другой компанией или стороной. Разделы включают конфиденциальную информацию, пункт о недопустимости конкуренции, срок действия соглашения и многое другое.

Шаблон платежного соглашения

Соглашение с подробным описанием условий оплаты между двумя сторонами. Разделы включают сумму платежа, график платежей, вовлеченные стороны и многое другое.

Договор личного обучения

Простой договор для персональных тренеров и клиентов. Разделы с описанием расписания тренировок, включенных занятий, общих условий и т. Д.

Договор управления недвижимостью

Настраиваемое соглашение между владельцем недвижимости и менеджером. Разделы с подробным описанием собственности, подлежащей управлению, обязанностей менеджера и т. Д.

Реферальное соглашение

Простое соглашение между компанией и реферальным партнером. Разделы включают размер комиссии, условия оплаты, требования к рефералам и многое другое.

Форма выпуска видео

Простая форма разрешения между продюсером и героем видео. Разделы, описывающие права собственности, способы использования видеозаписи и многое другое.

Договор на свадебную фотосъемку

Между фотографами и свадебной парой может быть заключен простой контракт на фотосъемку. В разделах подробно описаны условия оплаты, график, обязанности и многое другое.

Контракт на свадьбу

Контракт, который может использоваться для определения условий между организатором свадьбы и счастливой парой.Разделы подробно описывают расписание свадеб, вовлеченных поставщиков, репетиции и многое другое.

Договор о найме

Договор найма может использоваться для установления условий между работодателем и работником. Разделы с подробным описанием условий найма, компенсации, права на увольнение и т. Д.

шаблонов договоров на бесплатное обслуживание — Word

Контракт на обслуживание заключается между поставщиком услуг и клиентом.Обычно это связано с трудовыми ресурсами, когда поставщик услуг выступает в качестве независимого подрядчика 1099. В зависимости от типа контракта, клиент будет производить оплату в начале, во время или по завершении услуги. Контракт на обслуживание обычно представляет собой договоренность по желанию без даты окончания, при которой обе стороны могут расторгнуть.

Федеральный закон (29 Свода федеральных правил, § 4.1a (h)) — Для всех контрактов стоимостью более 2 500 долларов США поставщик услуг обязан выплачивать своим сотрудникам минимальную заработную плату в том месте, где предоставляются услуги (« преобладающая заработная плата »).

Поставщик услуг в соглашении об услугах — это сторона, которая предоставляет услуги клиенту за определенную плату. Услуги могут быть в действии или предоставлять доступ к клиенту. Плата за услуги поставщика услуг обычно соответствует средней заработной плате в конкретной отрасли.

Составление контракта на обслуживание требует наличия устного соглашения и преобразования его в письменный документ. Контракт заключается между клиентом и поставщиком услуг, и после их подписания контракт становится юридически обязательным.

Шаг 1. Проверьте собеседника

В большинстве контрактов на обслуживание не проводится проверка биографических данных или профилирование. Тем не менее, лучше всего выполнить поиск по названию поисковой системы в Google и узнать, возникали ли у них какие-либо проблемы в прошлом. Клиента также следует поискать в общедоступных справочниках, таких как досье местных судов, чтобы узнать, есть ли у него ожидающие или прошлые судебные разбирательства.

Обе стороны должны предпринять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы услуги оказывались профессионально, а поставщику была выплачена своевременная оплата.

Шаг 2 — Согласование услуг

В зависимости от типа услуги, клиенту и провайдеру, возможно, придется оговаривать цену. Обеим сторонам рекомендуется использовать онлайн-ресурсы для просмотра средней ставки ($ / час) для конкретной услуги.

Просмотр средней заработной платы ($ / час)

После согласования услуги может быть создан контракт.

Шаг 3 — Составление контракта на обслуживание

При создании контракта важно описать услуги, оплату, график (если есть), даты начала и окончания, а также любые другие условия, согласованные сторонами.В зависимости от суммы контракта стороны могут обратиться за юридической консультацией к адвокату. После того, как контракт будет окончательно оформлен, пора разрешить обеим сторонам подписать соглашение.

Фиксатор — В основном для профессиональной и консультационной работы фиксатор позволяет поставщику получать небольшую сумму во время подписания, которая применяется к будущим балансам.

Государственный нотариус — Рекомендуется подписывать в присутствии нотариуса, если договор составляет более 10 000 долларов США.

Контракт на обслуживание, если это разрешено, может быть расторгнут путем письменного уведомления в любое время с надлежащим уведомлением. Большинство контрактов на обслуживание не имеют обязательной даты окончания и обычно позволяют любой из сторон расторгнуть с достаточным уведомлением.

Скачать : Adobe PDF, Microsoft Word (.docx), текст открытого документа (.odt)

Шаг 1. Доступ к документации, необходимой для оформления вашего соглашения на бумаге

После просмотра этой страницы найдите ссылки, обозначенные как «Adobe PDF», «Microsoft Word (.docx) ». и «Открыть документ (.Odt)». Все эти файлы представлены в предварительном просмотре контракта и могут быть загружены по желанию. Сохраните рабочую копию, которую вы можете открыть с помощью своего программного обеспечения, на этом компьютере.

Шаг 2 — Дата соглашения, подробно описанного в этом контракте

«Дата вступления в силу» этого контракта, также известная как первая календарная дата, когда он может юридически возложить на своих участников ответственность за соблюдение своего устава, должна быть указана в первых нескольких словах абзаца заявления в его начале (помеченного «I.Стороны»). Поместите месяц и календарный день этой даты в первую свободную строку, а соответствующий год — во вторую. Имейте в виду, что год должен быть в двузначном формате.

Шаг 3. Представьте участвующего поставщика услуг

Перейдите через это заявление к выделенной жирным шрифтом метке «Поставщик услуг». Это сторона, которой будет поручено выполнить работу для Клиента в обмен на заранее установленный платеж или размер оплаты.Сразу после этого ярлыка укажите официальное название компании. Это также может быть имя Фрилансера или Независимого подрядчика, если это полное юридическое имя Поставщика услуг. После предоставления этого идентификатора перейдите к следующим двум строкам, где «Почтовый адрес» поставщика услуг должен начинаться с ввода здания и улицы во второй пустой строке и его «Город» на третьем пустом поле в разделе поставщика услуг. Вы должны заполнить этот адрес, указав «Штат», в котором Поставщик услуг получает почту, в строке между термином «Состояние» и меткой «Поставщик услуг»

.

Шаг 4 — Установите личность платящего клиента

Статья «I.Стороны »будет искать последний пункт; личность и адрес Клиента. Чтобы четко идентифицировать этого участника договора, мы предоставим юридический почтовый адрес. Укажите полное «Имя» Клиента в первой строке после жирной метки «Клиент», затем перейдите к следующему доступному месту, чтобы указать номер здания, название улицы и номер квартиры, используемые в «Почтовом адресе» этого лица. Этот Участник Контракта соглашается нанять Поставщика услуг (указанного выше) для работы или предоставления услуг в той или иной форме.

Оставшаяся часть «Почтового адреса» Клиента необходима для заполнения этой статьи. Последние две пустые строки (которые следуют за терминами «Город» и «Штат») этого оператора ожидают, что эти элементы адреса будут отображаться как их содержимое.

Шаг 5 — Определите продолжительность жизни эффекта этого документа

Следующей задачей этого соглашения является поиск документации о его начальной календарной дате, а также о том, как оно должно быть прекращено в случае успеха.Вторая статья «II. Срок », откроется две строки, отформатированные для отображения запрошенной даты. Укажите дату начала в этих строках.

Для операторов флажков, содержащихся во второй статье, необходимо выбрать одно из них. Ваш выбор определяет, как этот контракт должен закончиться, когда ему будет разрешено успешно продолжить его заключение. Это соглашение может быть разработано для расторжения «по желанию», автоматически истекает в определенную «дату окончания» или заключено каким-либо «другим» способом. Только одно из этих средств можно назвать методом прекращения.Если этот контракт будет действовать до тех пор, пока одна или обе стороны не решат, что он должен быть расторгнут, отметьте флажок рядом со словами «По желанию». Этот выбор потребует от вас сообщить количество «дней», которое должна предоставить прекращающая сторона, когда пришло время расторгнуть настоящее соглашение. Если нет, оставьте этот выбор без внимания. Второй вариант, который можно установить для прекращения действия этого соглашения, — это просто установить конкретную календарную дату для его естественного заключения. Если это предпочитают обе стороны, отметьте второй флажок и используйте отформатированные пробелы, чтобы объявить дату расторжения.Эти стороны также могут иметь в виду другое представление о расторжении договора. Если да, то отметьте поле «Другое». Пустая строка в этом заявлении зарезервирована для необходимого описания того, как должно закончиться соглашение в этой документации.

Шаг 6 — Опишите заказанную услугу, лежащую в основе этого соглашения

Работа, заказанная Клиентом, должна быть адекватно описана, чтобы в рамках настоящего соглашения работа Поставщика услуг удовлетворяла Клиента.Это описание должно быть указано в пустых строках в разделе «III. Услуга.»

Шаг 7. Задокументируйте платеж клиента, требуемый по этому контракту

Мы дали определение датам, когда этот контракт будет активно налагать условия на его участников, личности Поставщика услуг и Клиента, а также то, что требуется от Поставщика услуг для выполнения контрактной услуги. Пришло время определить, что Клиент должен сделать, чтобы выполнить это соглашение.В четвертой статье «Сумма IV платежа» рассматривается компенсация, причитающаяся Поставщику услуг. Соответствующий платеж разделен на три категории, которые представлены в отображаемых флажках. Вы можете установить только один флажок, чтобы определить платеж. Таким образом, если поставщик услуг будет получать почасовую оплату, отметьте первый флажок и укажите ожидаемую сумму платежа «/ час» (один час работы) в предоставленной пустой строке. Если это не является адекватным описанием соглашения участников контракта, оставьте это без пометки и перейдите к рассмотрению двух других вариантов.Если платеж Поставщику услуг будет взиматься только при завершении определенных задач или заданий, отметьте второй флажок. Для этого необходимо указать, сколько денег поставщику услуг будет выплачиваться «за задание» в первой доступной строке, а затем дать четкое описание того, что составляет «задание». Если вам требуется больше места для этой задачи, вы можете предоставить вложение и задокументировать заголовок в этой области. Если вы работаете с программой редактирования, вы также можете скопировать и вставить больше строк в это выделение.Третий возможный вариант в этом разделе представлен как открытый, что позволяет вам адаптировать этот отчет так, чтобы полностью описать компенсацию Поставщика услуг. Если ни один из вышеперечисленных вариантов не применим в этом соглашении, вы должны отметить третий флажок («Другое»). Помните, что при сообщении «Суммы платежа» в этом отчете обязательно, чтобы вы непосредственно сообщали о компенсации, используя для этого пустую строку после «Другое». Ваша запись здесь должна включать сумму платежа и ставку или название прилагаемого документа, одобренного обеими сторонами.

Шаг 8 — Сообщите частоту платежей поставщика услуг

Следующей задачей, которую вы должны решить, является определение точного графика платежей, которого должен придерживаться Клиент. Используемый «Способ оплаты» следует указать в пятой статье, установив один из флажков. Таким образом, вы можете указать, должен ли Клиент платить Поставщику услуг, когда он или она получил счет, установив первый флажок (см. Пример) или через регулярные промежутки времени в календаре, например «Ежедневно», «Еженедельно», « Раз в две недели »или« Ежемесячно.Если ни одно из этих описаний не применимо, то вы можете отметить «Другое» и точно указать, когда Поставщик услуг имеет право на получение платежа Клиента за заказанные нами услуги.

Шаг 9 — Определите всех задействованных ретейнеров

В некоторых соглашениях предусматривается взимание гонорара или денежная сумма, предоставляемая, чтобы гарантировать внимание Поставщика услуг, когда это необходимо. Найдите «VI. Ретейнер »для этой задачи. Вам нужно будет установить один из двух флажков, чтобы указать, будет ли взиматься гонорар.Например, если должен быть уплачен гонорар, вы должны поставить отметку в поле рядом с фразой «Выплатить удержателю в размере…» и указать сумму в долларах, составляющую этот сбор, в пустой строке, прикрепленной к знаку доллара. . В этом случае вам также нужно будет указать, «Возвратное удержание» или «Возвратное удержание» невозможно, установив соответствующий флажок. Обратите внимание, что в нашем примере ниже «Держатель не подлежит возмещению», что означает, что после того, как оно было отправлено Поставщику услуг, он или она не обязан возвращать его (во многих случаях), за исключением серьезного нарушения закона или настоящего соглашения .Если Поставщик услуг не требует удержания, отметьте поле «Не требуется для оплаты…»

Шаг 10 — Запишите состояние управления этим контрактом

Обратите внимание на восемнадцатую статью, которая является следующим пунктом контракта, требующим вашего внимания. Здесь мы будем использовать установленную здесь формулировку, чтобы назначить это соглашение судебной системе конкретного государства. Укажите штат, в котором будут применяться условия этого соглашения и где его содержание должно соответствовать законам о записи, в пустую строку после слова «… в штате» в «XVIII.Применимое право ».

Шаг 11 — Создание любых дополнительных согласованных условий, на которые не распространяется действие

Поставщик услуг и Клиент должны были убедиться к этому моменту, что все условия, о которых они договорились, задокументированы. Эти документы будут касаться обязательств и проблем, связанных с подавляющим большинством соглашений об услугах, однако, если есть какие-либо взаимно согласованные условия, положения, ограничения и т. Д., Которые не были должным образом рассмотрены в этих документах, вы должны доставить их пустые строки, представленные в «XX.Дополнительные положения и условия ».

Шаг 12 — Клиент должен добровольно заключить настоящее Соглашение

Клиент, которого мы назвали в первой статье, должен будет подписать этот документ после того, как он будет заполнен, чтобы ввести его. Для этой цели выделена отдельная область под абзацем «В свидетели…». Клиент или Подпись представителя Компании-клиента должны подписать строку «Подпись клиента», а затем немедленно указать «Дата».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *